Decreto Nº2456/2023

Decreto Nº 2456/2023

Saladillo, 30/08/2023

Visto

el Decreto N° 1691/2023 por medio del cual se adjudica la Licitación Privada N° 15/2023 para llevar a cabo la contratación de mano de obra y materiales para la terminación del edificio donde se desarrollan las actividades de prácticas productivas en la localidad de Del Carril, partido de Saladillo, a la firma Larocca Construcciones S.A., por la suma de pesos once millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta ($ 11.339.240,00), por resultar conveniente a los intereses municipales; y

Considerando

que el día 13 de junio de 2023, se suscribió el contrato de obra correspondiente, entre la Municipalidad y la empresa adjudicataria, el cual en su artículo quinto establece un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos contados a partir del acta de inicio de obra;

 

QUE, con fecha 22 de agosto de 2023, la empresa Larocca Construcciones S.A., solicita ampliar del plazo de la obra descripta, con fundamento en los inconvenientes sufridos por las demoras en la entrega de materiales, como así también las cuestiones climáticas que han provocado la imposibilidad de realizar la totalidad del trabajo en tiempo y forma;

 

QUE la Directora de Estudios  Proyectos, en fecha 24 de agosto de 2023 considera aceptar la solicitud de prórroga por el plazo de treinta (30) días corridos, fijando como nueva fecha de finalización el día 24 de septiembre de 2023;

 

QUE, consta dictamen del Director de Asuntos Legales, Dr. Marcelo Dellatorre, aludiendo que podría hacerse lugar a lo peticionado por la empresa contratista;

 

QUE, por lo expuesto, deviene necesario el dictado de un acto administrativo que amplíe en treinta (30) días el plazo convenido con la firma Larocca Construcciones S.A., y establezca como nuevo plazo de entrega de la obra, el día 24 de septiembre de 2023;

Por todo ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALADILLO en uso de sus facultades

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1: Ampliar el plazo de obra oportunamente convenido en el marco de la Licitación Privada N° 15/2023 para llevar a cabo la contratación de mano de obra y materiales para la terminación del edificio donde se desarrollan las actividades de prácticas productivas en la localidad de Del Carril, partido de Saladillo, en treinta (30) días corridos, estableciendo como nuevo plazo de entrega el día 24 de septiembre de 2023, con fundamento en los inconvenientes sufridos por las demoras en la entrega de materiales, como así también las cuestiones climáticas que han provocado la imposibilidad de realizar la totalidad del trabajo en tiempo y forma.

 

ARTICULO 2: Notificar a la firma Larocca Construcciones S.A., lo dispuesto en el presente Decreto.

 

ARTICULO 3: Comunicar, a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas, y cumplido, dar al Registro Oficial de Decretos.

 

DECRETO 2456/2023