Decreto Nº2261/2023

Decreto Nº 2261/2023

Saladillo, 11/08/2023

Visto

el Decreto N° 1550/2023 por medio del cual se adjudica la Licitación Privada N° 09/2023 para la contratación de mano de obra y materiales para el acondicionamiento de la sala de monitoreo, hall central, baños y boleterías de la terminal de ómnibus de la ciudad de Saladillo -2da. Etapa, a la firma MEVIEL S.R.L., por la suma de pesos trece millones ochocientos ochenta y tres mil cien ($ 13.883.100,00), por resultar conveniente a los intereses municipales; y

Considerando

que el día 31 de mayo de 2023, se suscribió el contrato de obra correspondiente, entre la Municipalidad y la empresa adjudicataria, el cual en su artículo quinto establece un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos contados a partir del acta de inicio de obra;

 

QUE, con fecha 09 de agosto de 2023, la empresa MEVIEL S.R.L., solicita ampliar del plazo de la obra descripta, con fundamento en los inconvenientes sufridos por las demoras en el traslado de las boleterías, atento que las empresas que debían ejecutar tales trabajos, debieron realizar trámites de telefonía e internet lo cual retraso su trabajo;

 

QUE la Directora de Estudios  Proyectos, en fecha 10 de agosto de 2023 acepta la solicitud de prórroga por el plazo de noventa (90) días corridos, fijando como nueva fecha de finalización el día 02 de noviembre de 2023;

 

QUE, consta dictamen del Director de Asuntos Legales, Dr. Marcelo Dellatorre, aludiendo que podría hacerse lugar a lo peticionado por la empresa contratista;

 

QUE, por lo expuesto, deviene necesario el dictado de un acto administrativo que amplíe en noventa (90) días el plazo convenido con la firma MEVIEL S.R.L., y establezca como nuevo plazo de entrega de la obra, el día 02 de noviembre de 2023;

Por todo ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALADILLO en uso de sus facultades

 

D E C R E T A

ARTICULO 1: Ampliar el plazo de obra oportunamente convenido en el marco de la Licitación Privada N° 09/2023 para la contratación de mano de obra y materiales para el acondicionamiento de la sala de monitoreo, hall central, baños y boleterías de la terminal de ómnibus de la ciudad de Saladillo -2da. Etapa, en noventa (90) días corridos, estableciendo como nuevo plazo de entrega el día 02 de noviembre de 2023, con fundamento en los inconvenientes sufridos por las demoras en el traslado de las boleterías, atento que las empresas que debían ejecutar tales trabajos, debieron realizar trámites de telefonía e internet lo cual retraso su trabajo

 

ARTICULO 2: Notificar a la firma MEVIEL S.R.L., lo dispuesto en el presente Decreto.

 

ARTICULO 3: Comunicar, a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas, y cumplido, dar al Registro Oficial de Decretos.

 

DECRETO 2261/2023