Decreto Nº1546/2023

Decreto Nº 1546/2023

Benito Juarez, 04/10/2023

Visto

que lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 69/2021, en el que a fs. 74 obra Decreto Municipal Nº 1526/2021 mediante el cual se dispuso la adjudicación a la firma “INSEL CLIMA S.A., de la provisión de mano de obra y materiales para la instalación de radiadores en la Sala Sanitaria de Barker, Partido de Benito Juárez;

QUE para la ejecución de la obra de referencia se llevó a cabo la Licitación Privada Nº 54/2021;

QUE de fs. 105 a 106 obra contrato de mano de obra y materiales para la calefacción por radiadores en la Sala Sanitaria de Barker, registrado bajo el Nº 17/2022 del Registro Municipal de Contratos;

QUE a fa. 128 obra Acta de Prórroga de fecha 25/03/2022, por el término de sesenta (60) días, venciendo el día 23 de Mayo de 2022, la cual no generó modificaciones en el monto contractual y asimismo, no resulta objetivamente atribuible al contratista;

QUE a fs. 138 obra Acta de Neutralización de Obra, donde se pone de manifiesto que en fecha 2 de Mayo del 2022, se proceden a dar por neutralizada la obra debido a que la firma contratada no pudo realizar sus tareas, por depender de trabajos de albañilería que se encontraba detenidos por falta de entrega de materiales;

QUE a fs. 139 obra Acta de Reinicio de Obra, donde se informa que en fecha 2 de Octubre del 2023 se procede a dar inicio nuevamente con la obra de referencia;

QUE la demora en el reinicio de la obra de referencia se debió a que la obra de albañilería licitada originalmente por la Contratista Infantino Diana Candela con Acta de Inicio de Obra de fecha 03/01/2022, obrante en el Expte. Letra “O” Nº 64//2021; fue rescindida por no cumplimentar las condiciones contratadas, lo que derivó en una nueva Licitación para la continuidad de los trabajos, obrante en el Expte. Letra “O” Nº 65/22, con Acta de Inicio de Obra de fecha 04/01/2023, adjudicada a la firma “VLARCO CONSTRUCCIONES S.R.L.”;

QUE a fs. 140 el Sr. Secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos informa que se estipula la finalización de la obra para el día 22 de Octubre del corriente año;

QUE a fs. 141 obra dictamen de la Asesora Legal de la Comuna;

QUE la Secretaría de Gobierno dispone dictar el presente acto administrativo;

EL INTENDENTE MUNICIPAL,  en uso de sus facultades,

DECRETA:

Artículo 1º.- Confírmese el Acta de Prórroga para la provisión de mano de obra y materiales para la instalación de radiadores en la Sala Sanitaria de Barker, Partido de Benito Juárez de fecha 25/03/2022, por el término de sesenta (60) días, venciendo el día 23 de Mayo de 2022, de acuerdo a lo actuado en el Expte. Letra “O” Nº 69/2021.

Artículo 2º.- Confírmese el Acta de Neutralización para la provisión de mano de obra y materiales para la instalación de radiadores en la Sala Sanitaria de Barker, Partido de Benito Juárez, realizada en fecha 2 de Mayo de 2022, de acuerdo en el Expte. Letra “O” Nº 69/2021.

Artículo 3º.- Confírmese el Acta de Reinicio de la Obra para la provisión de mano de obra y materiales para la instalación de radiadores en la Sala Sanitaria de Barker, en fecha 2 de Octubre del corriente año, de acuerdo a lo actuado en el Expte. Letra “O” Nº 69/2021.

Artículo 4º.- Extiéndase el plazo de finalización de obra dispuesto en el Contrato de mano de obra y materiales para la calefacción por radiadores en la Sala Sanitaria de Barker, registrado bajo el Nº 17/2022 del Registro Municipal de Contratos, debiendo quedar estipulado en fecha 22 de Octubre del 2023.

Artículo 5º.-Refrendará el presente acto administrativo el Sr. Secretario de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.

Artículo 6º.-Comuníquese, dése al R.O. de Decretos y Resoluciones, tome nota  Compras, Secretarías de Gobierno, de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, de Hacienda, Contaduría, Dirección de Presupuesto, Asesoría Legal y Auditoría, cumplido, archívese.

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,

VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS

ARQ. DIEGO ROSSETTI

INTENDENTE MUNICIPAL

SR. JULIO CESAR MARINI

DECRETO Nº 1546.-