Decreto Nº789/23

Decreto Nº 789/23

Campana, 23/08/2023

Expediente Municipal N° 4016-26524-2022 A/2 C/0 Adicional obra “Puesta en valor Acceso Oeste Paseo Costanero”.

Visto

El Decreto Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), la Ley de Obras Públicas N° 6021 de la Provincia de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 y sus Decretos modificatorios, la Ordenanza N° 6613 promulgada por el Decreto N° 537/2017, la Resolución Conjunta Nº 8/2018 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización (t.v.), los Decretos N° 184/2022 (t.v.) y Nº 687/2022 y el Expediente Municipal Nº 4016-26524-2022 Alcance 2; y

Considerando

Que por medio del Expediente N° 4016-26524-0-2022 se tramita la ejecución de la obra “Puesta en valor Acceso Oeste Paseo Costanero”, de la ciudad de Campana, Partido de Campana.

Que fs. 2/3, se adjunta copia del DECRETO N° 1402 BIS de fecha 29 de diciembre de 2022, mediante el cual se adjudicó la Contratación Directa que se tramitó por expediente N° 4016-26524-0-2022 para la realización de la obra “Puesta en valor Acceso Oeste Paseo Costanero”, a la empresa HPEJ CONSTRUCCIONES S.R.L. 33-71173710-9, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 97/100 CENTAVOS ($37.558.566,97.-).

Que a fs 4/6., consta copia del contrato suscripto entre la Municipalidad de Campana y la empresa HPEJ CONSTRUCCIONES S.R.L.

Que a fs. 7/9 obra copia de la Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Ejecución de Contrato de Obra Pública de la Compañía de Seguros, Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada N° 00:21:118617.

Que a fs. 10 corre copia de la Orden de compra N° 4771.

Que a fs. 11 luce copia del Registro de Compromiso N° 9507/2022, asimismo, a fs. 12 obra copia del Registro de Compromiso N° 529/2023.

Que a fs. 13, luce obrante copia del Acta de Inicio de Obra con fecha 11 de enero de 2023.

Que a fs. 16, por medio de Nota de Pedido N° 1 la empresa solicita ampliación del plazo de obra por 60 días.

Que a fs. 17, mediante Orden de Servicio N° 5 se aprueba la solicitud de ampliación de plazo de obra de Nota de Pedido N° 1.

Que a fs. 18, por medio de Nota de Pedido N° 2 la empresa solicita 60 días de ampliación del plazo de obra.

Que a fs. 19, mediante Orden de Servicio N° 6 se aprueba la solicitud de ampliación de plazo de obra de Nota de Pedido N° 2.

Que a fs. 21, por medio de la Orden de Servicio N° 8 se solicitó presupuesto de trabajos adicionales solicitados previamente en las Ordenes de Servicio N° 3, 4 y 7.

Que a fs. 22/23 la empresa mediante Nota de Pedido N° 3 hizo entrega del presupuesto solicitado mediante Orden de Servicio N° 8 y solicita 35 días de ampliación de Plazo de obra.

Que a fs. 24 obra copia de Orden de Servicio N° 9 mediante la cual se aprueba los presupuestos presentados y la ampliación del plazo de obra.

Que a fs. 25/27, luce informe técnico emitido por la Dirección General de Obras y Arquitectura, donde se fundamenta técnicamente la necesidad de la realización de los trabajos adicionales.

Que a fs. 29, la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana toma conocimiento, manifestando que no posee objeciones que realizar al respecto.

Que a fs. 32, la Dirección de Presupuesto Municipal, informa la imputación presupuestaria a la cual deberá afectarse la erogación en cuestión.

Que a fs. 33, la Contaduría Municipal manifiesta que no posee objeciones de carácter contable que formular.

Que  a fs.  35, obra  la Solicitud  de Pedido  Nº 3593,  asimismo, a  fs. 38/39 obra Solicitud de Gastos Nº 1-3674, ambas por la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 CENTAVOS ($7.450.000,00.-).

Que a fs. 40 la Secretaría de Economía y Hacienda, interviene sin objeciones.

Que a fs. 44 la Jefatura de Gabinete toma conocimiento de las actuaciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Administrativos, Legislativos y Empleo Público, interviene y obra dictamen.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 7° de la Ley N° 6021 (Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires) (t.v.), y por el artículo 146° del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.).

Que, por todo lo expuesto en el presente, a la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, le resulta necesario dictar un acto administrativo aprobando el adicional referido.

Que, la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el Decreto Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.), asimismo, se dicta en los términos de la Ordenanza N° 6613 promulgada por el Decreto N° 537/2017, y dentro de lo contemplado en la Resolución Conjunta N° 008/2018 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización (t.v.).

Que la refrenda del presente acto administrativo se debe realizar en virtud de lo establecido en los Decreto N° 184/2022 (t.v.) y Nº 687/2022.

Por ello,

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMPANA, DECRETA:

ARTÍCULO 1º.-  Convalídanse en todas sus partes la Orden de Servicio N° 5 mediante la  cual se acepta el pedido de  extensión de plazo de obra por sesenta (60) días, la Orden de Servicio N° 6 mediante la cual se acepta el pedido de extensión de plazo de obra por sesenta (60) días, y la Orden de Servicio N° 9 mediante la cual se aprueba el presupuesto de tareas adicionales y se otorgó una extensión de plazo de obra de treinta y cinco (35) días, conforme las actuaciones obrantes en Expte. 4016-26524-2022 Alcance 2.-

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Adicional N° 1 de la obra “Puesta en valor Acceso Oeste Paseo Costanero”, según Orden de Servicio N° 9, correspondiente a la empresa HPEJ CONSTRUCCIONES S.R.L. C.U.I.T 33-71173710-9, por la suma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 CENTAVOS ($7.450.000,00.-), de acuerdo con las actuaciones obrantes en el Expediente Municipal N° 4016-26524-2022 Alcance 2.-

ARTÍCULO 3°.-  Establécese que los fondos necesarios para el pago de lo dispuesto en el artículo 2º, se tomarán de Jurisdicción 1110106000 “Secretaría de Planeamiento”, Categoría Programática 20.92.00 “Puesta en valor Acceso Oeste-Paseo Costanero”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Partida Presupuestaria 4.2.2.0” Construcciones en Bienes de Dominio Público” del Presupuesto General de Gastos para el año 2023.-

ARTÍCULO 4º.- Refréndase el presente Decreto por la Señora Secretaria Técnica, Administrativa y Legal Interina, el Señor Secretario de Economía y Hacienda, el Señor Secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana Interino y el Señor Jefe de Gabinete.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; comuníquese; notifíquese y archívese.-