Ordenanza Nº3158/2023

Ordenanza Nº 3158/2023

Lobos, 27/06/2023

“VISTO: El Convenio de Adhesión al “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL” entre la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y el Municipio de Lobos, el Expediente Municipal 4067-19002-2022, -Licitación Pública 13/22 “Contratación de Mano de Obra y Materiales para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil”-, y las Resoluciones 164/2022 y 385/2022 del Ministerio de Obras Públicas de la Nación; y

 

CONSIDERANDO: Que el Municipio de Lobos celebró un Convenio de Adhesión con la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por medio del cual éste último se comprometió a brindar asistencia financiera, por un valor máximo de Pesos cincuenta y un millones cuatrocientos veintiún mil treinta y cuatro con veintiséis centavos ($51.421.034,26), para la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCION DE CDI EN LOBOS”, destinado a niños de 45 días a 4 años en condiciones de mayor vulnerabilidad.-

                                 Que mediante el Expediente Municipal 4067-19002-2022, se llevó a cabo la Licitación 13/2022 “Contratación de Mano de Obra y Materiales para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil”, y que por Decreto 1069/2022 resultó adjudicataria la Empresa ESEK 54 S.A., por la suma de Pesos sesenta y un millones doscientos ochenta y un mil trescientos catorce con treinta y un centavos ($ 61.281.314,31).-

                                 Que el Municipio ha solicitado al Ministerio, una ampliación de la asistencia económica, en virtud que la mejor oferta realizada, ha superado el valor del financiamiento comprometido.-

                                 Que con fecha 2 de agosto de 2022, se suscribió el contrato de obra, por un monto total de Pesos sesenta y un millones doscientos ochenta y un mil trescientos catorce con treinta y un centavos ( $ 61.281.314,31) y un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días, que tuvo como fecha de inicio el día 3 de Octubre de 2022.-

                                 Que a fines de año 2022, la obra presentaba un avance estimativo de un treinta por ciento (30%) del total de ejecución, presentándose demoras en el pago del certificado N° 1 por falta de giro del organismo nacional, que dio lugar a reclamos y comunicaciones por parte de la empresa, en reclamo del pago, los cuales con posterioridad durante en el transcurso de este año han sido satisfechos.-

                                 Que el retraso en la provisión de materiales no imputable a las partes a principios de año en curso, ha provocado un desequilibrio en el plan de trabajo proyectado, lo cual dio lugar a que las partes acordaran neutralizar los plazos de ejecución de la obra a partir del día 1º de Enero de 2023, conviniéndose su reanudación una vez superada la situación excepcional acontecida.-

                                 Que por otro lado y en lo referente al Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil del Ministerio de Obras Públicas, cabe resaltar que ha sido puesto en marcha por la Resolución 59/ 2021, fue posteriormente modificado mediante las Resoluciones N° 206/2021, 269/2022, 302/2022 y 164/2022, todas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.-

                                 Que mediante esta última Resolución, se contempla la posibilidad de solicitar una mayor asistencia financiera, respecto de los convenios oportunamente celebrados, en los supuestos de que durante el período de ejecución acontecieran situaciones ajenas a la voluntad de las partes, que impactaren sobre la ecuación económica financiera y pusieran en riesgo la ejecución de la obra.-

                                 Que por Resolución 385/2022 del 8 de noviembre de 2022, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, modifica el acápite denominado “Adendas por mayor financiamiento” con sustento en el acaecimiento de los supuestos enunciados en el párrafo precedente.-

                                 Que la situación económica en la que nos encontramos, ha provocado una alteración en la ecuación económica-financiera existente al momento de celebrar el contrato, la cual debe desenvolverse con arreglo al principio de buena fe y colaboración entre las partes, a fin de resguardar el interés público en la concreción de la obra encomendada.-

                                 Que en dicho marco y dado que durante el período de ejecución de la obra acontecieron situaciones ajenas a la voluntad de las partes, que impactaron sobre la ecuación económica financiera que ponen en riesgo la ejecución de la obra; es necesario contar una herramienta legal que autorice a la Administración Pública Municipal, a la aplicación respecto de la Licitación N° 13/2022 y del contrato de obra celebrado con la Empresa ESEK 54 S.A. -con fecha 2 de agosto de 2022- de las Resoluciones ministeriales que conceden adendas por mayor financiamiento.-

 

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS, sanciona por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA

O R D E N A N Z A   N°  3 1 5 8

 

ARTÍCULO 1º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a aplicar las Resoluciones 164/2022 y 385/2022 -modificatorias del Convenio de Adhesión al "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, autorizando las adendas que por mayor financiamiento prevé dicha normativa, en relación a la Licitación Pública N° 13/2022 “Contratación de Mano de Obra y Materiales para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil”.-

 

ARTÍCULO 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, para que en el marco de las Resoluciones 164/2022 y 385/2022 del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, incorpore adendas de readecuación de precios al contrato que en el marco de la Licitación Pública N° 13/2022 “Contratación de Mano de Obra y Materiales para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil” fuera celebrado con la Empresa ESEK 54 S.A., conforme los incrementos que por mayor financiamiento sean otorgados por el Ministerio interviniente a favor del Municipio.-

 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.-”

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.----

 

FIRMADO: HORACIO DANIEL RUSSO  – Presidente del H.C.D.-

--------------- MYRIAM ALEJANDRA LUCAVALLI – Secretaria.------