Decreto Nº595/2023

Decreto Nº 595/2023

Coronel Rosales, 04/10/2023

Visto

Las actuaciones obrantes en el Expediente S-25/22 referente a la Obra denominada “Puesta en valor 1º, 2º, 3º y 4º piso en el Ex Sanatorio Punta Alta”, la nota elevada por la Sra. Secretaria de Obras y Planeamiento de fecha 25 de Septiembre de 2023, por las cuales se solicitan la ampliación de la obra mencionada y del contrato suscripto con su adjudicatario la Empresa “EBERS Omar Marciano” Y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 405/22 de fecha 12 de agosto de 2022 se dispuso la adjudicación de la presente Licitación Pública en favor del Contratista “EBERS Omar Marciano” estableciéndose como plazo de obra doscientos diez (210) días corridos a contar desde el Acta de Inicio de Obra (Art. 47 PBCG y Art 5 PBCP) y como monto de obra la suma de pesos veintinueve millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos catorce con cero centavos ($29.152.814,00).-

Que mediante Resolución de la Secretaría de Obras y Planeamiento de fecha 21 de junio de 2023 se dispuso la ampliación en plazo de la obra de referencia en ciento diez (110) días corridos según especificaciones del área técnica del Municipio de Coronel Rosales en favor del Contratista “EBERS Omar Marciano”.-

Que en virtud de los motivos expuestos y aquí obrantes, la Secretaría de Obras y Planeamiento del Municipio de Coronel Rosales solicita la ampliación del monto y plazo de obra, en pesos cinco millones setecientos ochenta y seis mil trescientos treinta y dos con cero centavos ($5.786.332,00) y cuarenta y cinco (45) días corridos oportunamente fijados en razón de las ampliaciones y modificaciones de proyecto surgidas, de las cuales se adjunta toda la información respectiva.

Que estas modificaciones se originan en el pedido y posterior convenio entre los Organismos Provinciales y Municipales para la reubicación de sus oficinas y sectores destinados en proyecto original dentro del inmueble en sus nuevas ubicaciones, coordinadas en oportunidad de varias visitas de obra en forma conjunta.-

Que la presente ampliación representa un 19.84% respecto del monto de Contrato original celebrado el 26 de Septiembre de 2022, quedando así incluida dentro de los límites legales establecidos al efecto.-

Que los precios de referencia para los rubros ampliados corresponden a los originales de la contratación y los valores de los rubros adicionales se corresponden a los valores de mercado vigentes.-

Que en función de lo expuesto, la presente ampliación resulta de ejecución prioritaria en función de los nuevos requerimientos del proyecto modificado y esta encuadrada normativamente en lo preceptuado por el Art. 146 del Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) y Arts. 79 y ccsss del P.B.C.G.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL del partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, en uso de sus facultades,DECRETA

ARTICULO 1º: Apruébese la ampliación de la obra denominada “Puesta en valor 1º, 2º, 3º y 4º piso en el Ex Sanatorio Punta Alta” – Licitación Pública Nº 07/22 para la ejecución de las tareas adicionales y ampliatorias indicadas en la documentación licitatoria según detalle efectuado por la Secretaria de Obras y Planeamiento.-

ARTICULO 2º: Autorícese la ampliación del monto de contrato de obra en la suma de PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS ($5.786.332,00) representativo de un 19.84% del monto de Contrato original de Obra, según contrato del 26 de Septiembre de 2022 y con ampliación de plazo de obra en cuarenta y cinco (45) días corridos.-

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente modificación se financiará con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes al Fondo de Financiamiento Educativo Municipal, autorizándose al Departamento de Compras Municipal, a la Tesorería Municipal y a la Contaduría a efectuar las adecuaciones contables que resulten necesarias.

ARTICULO 4º: Comuníquese a la Contratista que deberá concurrir a la oficina de Arquitectura del Municipio, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente Decreto, con la correspondiente Garantía por el cinco por ciento (5%) del monto ampliado con el objeto de afianzar el cumplimiento de la presente ampliación.-

ARTICULO 5º: El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Obras y Planeamiento.-

ARTICULO 6º: Regístrese.-Tomen conocimiento la totalidad de las Secretarías, déjese constancia de ello en el Expediente y por su intermedio notifíquese a las jerarquías inferiores que corresponda. Notifíquese a la firma Adjudicataria. Hecho, archívese.-

DECRETO Nº595/2023