Decreto Nº548/23

Decreto Nº 548/23

Campana, 26/06/2023

Expediente Municipal N° 4016-26526-2022 “Refuncionalización Entorno Museo Ferroviario”.

Visto

El Decreto Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.); la Ley de Obras Públicas N° 6021 de la Provincia de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 y sus Decretos modificatorios; la Ordenanza N° 6613 promulgada por el Decreto N° 537/2017; la Resolución Conjunta Nº 008/2018 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización (t.v.); los Decretos N° 184/2022 (t.v.) y Nº 687/2022; el Expediente Nº 4016-26526-2022 Alcance 2; y

Considerando

Que por medio del Expediente N° 4016-26526-0-2022 se tramita la ejecución de la obra “Refuncionalización Entorno Museo Ferroviario”, de la ciudad de Campana.

Que fs. 2/3 se adjunta copia del DECTO-2022-1399-E-MUNICAM-INT de fecha 28 de diciembre de 2022, mediante el cual se adjudicó la Contratación Directa que se tramitó por expediente N° 4016-26526-0-2022 para la realización de la obra “Refuncionalización Entorno Museo Ferroviario”, a la empresa GRUPO ALVAREZ Y FLORES S.A. 30-717090272, por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 24/100 CENTAVOS ($44.052.699,24.-).

Que a fs. 4 obra copia de la Orden de compra N° 4765.

Que a fs. 5 luce copia del Registro de Compromiso N° 9499.

Que a fs. 6/8 obra copia de la Póliza de Seguro de Caución N° 975.431 en Garantía de Ejecución de Contrato de la Compañía de Seguros.

Que a fs. 9/11, consta copia del contrato suscripto entre la Municipalidad de Campana y la empresa GRUPO ALVAREZ Y FLORES S.A.

Que a fs. 12, luce obrante copia del Acta de Inicio de Obra con fecha 03 de enero de 2023.

Que por medio de Nota de Pedido N° 1 la empresa solicita ampliación del plazo de obra en 30 días. En virtud de ello, mediante Orden de Servicio N° 3 se aprueba la solicitud de ampliación de plazo de obra.

Que por medio de Nota de Pedido N° 2 la empresa solicita treinta (30) días más de ampliación del plazo de obra.

Respecto de ello, mediante Orden de Servicio N° 4 se aprueba la solicitud de ampliación de plazo de obra.

Que por medio de la Orden de Servicio N° 5 se solicitó presupuesto de trabajos adicionales. En consecuencia, la empresa hizo entrega del presupuesto solicitado y solicita una nueva ampliación de Plazo de obra de sesenta (60) días; y, sobre ello, obra copia de Orden de Servicio N° 6 mediante la cual se aprueba los presupuestos presentados y la ampliación del plazo de obra.

Que a fs. 21 luce informe técnico emitido por la Dirección General de Obras y Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, donde se fundamenta técnicamente la necesidad de la realización de los trabajos adicionales.

Que a fs. 24, la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana toma conocimiento, manifestando que no posee objeciones que realizar al respecto.

Que a fs. 26, la Dirección de Presupuesto Municipal informa la imputación presupuestaria a la cual deberá afectarse la erogación en cuestión.

Que a fs. 27, la Contaduría Municipal manifiesta que no posee objeciones de carácter contable que formular.

Que obran Solicitud de Pedido Nº 2654 y Solicitud de Gastos Nº 1-2667, ambas emitidas por la suma de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 62/100 ($ 8.711.960,62.-).

Que la Secretaría de Economía y Hacienda toma conocimiento e informa que no posee objeciones económicas ni financieras al respecto.

Que a fs. 39 la Jefatura de Gabinete toma conocimiento, otorgando continuidad de las actuaciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Administrativos, Legislativos y Empleo Público, interviene y obra dictamen.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por el artículo 7° de la Ley N° 6021 (Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires) (t.v.), y por el artículo 146° del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.).

Que, por todo lo expuesto en el presente, a la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana, le resulta necesario dictar un acto administrativo aprobando el adicional referido.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por El Decreto Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.) asimismo, se dicta en los términos de la Ordenanza Nº 6613 promulgada por el Decreto Nº 537/17 y dentro de lo contemplado en la Resolución Conjunta Nº 008/2018 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización (t.v).

Que la refrenda del presente acto administrativo se debe realizar en virtud de lo establecido en los Decretos N° 184/2022 (t.v.) y Nº 687/2022.

Por ello,

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMPANA, DECRETA:

ARTÍCULO 1º.-  Convalídanse en todas sus partes la Orden de Servicio N° 3 mediante la cual se acepta el pedido de extensión de plazo de obra de treinta (30) días, la Orden de Servicio N° 4 mediante la cual se acepta el pedido de extensión de plazo de obra de treinta (30) días,  y la Orden de Servicio N° 6 mediante la cual se aprueba el presupuesto de tareas adicionales y se otorgó una extensión de plazo de obra de sesenta (60) días, conforme las actuaciones obrantes en el Expediente Municipal Nº 4016-26526-2022 Alcance 2.-

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Adicional N° 1 de la obra “Refuncionalización Entorno Museo Ferroviario”, según Orden de Servicio N° 6, correspondiente a la empresa GRUPO ALVAREZ Y FLORES S.A. 30-71709027-2, por la suma de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 62/100 ($8.711.960,62.-).-

ARTÍCULO 3°.-  Establécese que los fondos necesarios para el pago de lo dispuesto en el artículo 2º, se tomarán de Jurisdicción 1110106000 “Secretaría de Planeamiento”, Categoría Programática 20.95.00 “Refuncionalización Entorno Museo Ferroviario”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”,             Partida Presupuestaria 4.2.2.0 “Construcciones en Bienes de Dominio Público”, del Presupuesto General de Gastos para el año 2023.-

ARTÍCULO 4º.- Refréndase el presente Decreto por la Señora Secretaria, Técnica, Administrativa y Legal Interina; el Señor Secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana Interino; y el Señor Jefe de Gabinete.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; comuníquese; notifíquese y archívese.-