Resolución Nº24

Resolución Nº 24

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 12/01/2023

Vistos estos actuados por los que tramita la ejecución de la obra: “EXTENSION DE LA RED DE DESAGÜES CLOACALES EN CALLES DEL BARRIO ALTOS DEL PALIHUE-39 CUADRAS", adjudicada a la EMpresa SCHLOSSER INGENIERIA de Carlos Schlosser por Decreto 67/2022, dictado en el Expediente 417R-6711-2021 y 

CONSIDERANDO:

Que a fs. 94 la Empresa adjudicataria presenta Nota de Pedido 11, mediante la cual informa que se produjo la rotura del martillo hidráulico que utiliza para las excavaciones de la obra, señalando que por dicho motivo ha disminuido el ritmo de los trabajos, estimando que el martillo hidráulico estará nuevamente acondicionado para la primera semana de enero de 2023.-

Que en fecha 26 de diciembre de 2022, la contratista presenta nota de pedido nro. 12, informando que ha debido disminuir el ritmo de los trabajos, dado que parte del personal de la obra, se encuentra con aislamiento por Covid-19.-

Que posteriormente, en fecha 2 de enero ppdo., la Contratista presenta nota de pedido Nro. 15, informando que las reparaciones de pavimento realizadas hasta dicha fecha, comprendidas por las calles Los Chañares, Gorriones, Sarmiento y Las Golondrinas exceden un 20% el ancho autorizado, debido al alto grado de fisuración y deformación del pavimento flexible y de su base de suelo cemento; señalando que  se ha reparado con ese sobreancho con el fin de mantener el perfil de escurrimiento transversal.-

Que atento a ello, el Departamento Inspecciones Obras Viales y Servicios, informa que los motivos expuestos por la contratista han generado una sensible disminución del ritmo de avance de obra impidiendo cumplir con el plazo de obra estipulado, solicitando una ampliación de plazo de cuarenta (40) dias a partir del dia 13 de marzo de 2023, estipulando el fin de obra al 21 de abril del corriente año.-

Por lo expuesto,  el señor SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA en uso de las facultades conferidas en el Articulo 43° del Pliego General de Bases y Condiciones y Decreto N°1247/2018 en uso de sus facultades,

RESUELVE

ARTICULO 1º: Ampliar en 40 (cuarenta)  días corridos a partir del día 13 de marzo de 2023, el plazo contractual de la obra: “EXTENSION DE LA RED DE DESAGÜES CLOACALES EN CALLES DEL BARRIO ALTOS DEL PALIHUE-39 CUADRAS", adjudicada a la Empresa SCHLOSSER INGENIERIA de Carlos Schlosser por Decreto 67/2022, en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio del presente y antecedentes obrantes en expediente 417R-6711-2021.-

ARTICULO 2º: Dése al R..O.; Notifíquese a la firma interesada por intermedio del Departamento Inspecciones Obras Viales y Servicios y tome conocimiento el mencionado Departamento.