Decreto Nº463/2022

Decreto Nº 463/2022

Coronel Rosales, 14/09/2022

Visto

Las actuaciones obrantes en el Expte. S-032/22, relativas a la Obra denominada “Ejecución de vereda de CAPS de Ciudad Atlántida”, el Pliego de Bases y condiciones obrante en autos, la Contratación Directa gestionada y recomendada por la Secretaría de Salud de esta Comuna, Y

Considerando

Que según informe y requerimiento elevado por el Sr. Secretario de Salud resulta necesaria la contratación de mano de obra y materiales para la ejecución de la presente obra. -

Que el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado a efectos de la presente Contratación cumple con lo determinado por los Arts. 136 y ccs. LOM, Arts. 5 y 6 de la Ley 6021 y Arts. 108 y ccs. del Decreto 2980/00 RAFAM y, en consecuencia, corresponde proveer su aprobación. -

Que obra en autos presupuesto presentado por la Contratista GUTASA Servicios Integrales S.A. ajustado a los lineamientos del antedicho pliego y según el cual el costo de la Obra a realizar, incluyendo materiales exigidos y mano, asciende de la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 2.541.000).-

Que el presupuesto obrante en autos, según indica Director de Obras Públicas, se encuentra ajustado a los valores de mercado vigente y su plazo de ejecución dentro de los plazos analizados al efecto por la repartición. -

Que en virtud de lo previsto por los Arts. 132 inc. D, 133, 283 bis y ccs. de la LOM y Resolución Nº 7/22 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de buenos Aires resulta viable la Contratación Directa de la Obra de referencia. -

Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, en uso de sus facultades; DECRETA

ARTICULO 1º: Apruébese en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones instrumentado para la contratación directa de la Obra denominada “Ejecución de vereda de CAPS de Ciudad Atlántida” que forma parte de este expediente.-

ARTICULO 2º: Autorizase la Contratación Directa con el proveedor GUTASA Servicios Integrales S.A. para la Obra mencionada en el Artículo 1º por un valor PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 2.541.000) con plazo de ejecución de quince (15) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra por considerar su precio conveniente a los intereses del Municipio y por ajustarse a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en la Ley 6021 de Obras Públicas.-

ARTICULO 3º: Comuníquese a la adjudicataria que deberá presentar dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente Decreto, la pertinente garantía de cumplimiento de contrato por el cinco por ciento (5%) del monto consignado en el Artículo 2º (Art. 40 PBCG y Art. 7 PBCP) y demás documentación exigida al efecto indicada expresamente por el pliego que por este acto se aprueba para la suscripción del pertinente Contrato de Obra. -

ARTICULO 4º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.

ARTICULO 5º: Regístrese. Tome conocimiento la Secretaría de Gobierno y de Economía. Déjese constancia de ello en el expediente y por su intermedio notifíquese a las jerarquías inferiores que corresponda. Notifíquese a la firma adjudicataria.. - Hecho, resérvese.-

DECRETO Nº463/22