Decreto Nº202/2022

Decreto Nº 202/2022

Coronel Rosales, 09/05/2022

Visto

Las actuaciones obrantes en el Expte. Nº S-023/22 correspondientes a la Licitación Pública Nº 4/22 instrumentada para la adjudicación de la Obra denominada “Mejora de Caminos rurales referente a Calderón y Camino corto a Pehuen Co”, la Resolución de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de fecha 25 de abril de 2.022, las consideraciones vertidas por dicha Secretaría en el informe de fecha 26 de abril de 2.022, Y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 98/22 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 4/22 instrumentada para la adjudicación de la Obra denominada “Mejora de Caminos rurales referente a Calderón y Camino corto a Pehuen Co” aprobándose en dicho acto Pliego de Bases y Condiciones a tal efecto. -

Que efectuado el pertinente llamado licitatorio los oferentes “Talleres B. J. Irrazabal S.A.” y “JOSE M. POGGIO S.R.L.” presentaron ofertas y cotizaciones que corren agregadas en estas actuaciones y de las que da cuenta el Acta de apertura de propuestas obrante en autos. -

Que obran en autos dictamen técnico y dictamen legal en relación a los presupuestos de validez exigidos por la documentación licitatoria, Ley de Obras Públicas de la Pcia. de Buenos Aires (Ley 6021) y Ley Orgánica de las Municipalidades (Dto. Ley Nº 6769/58). -

Que analizadas por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de esta Comuna las ofertas presentadas se eleva informe de fecha 26 de abril de 2.022 según el cual se sugiere adjudicar esta Licitación Pública Nº 4/22 en favor de “JOSE M. POGGIO S.R.L.” considerando su cotización dentro de los parámetros y valores de mercado analizados y resulta la oferta más conveniente. -

Que se ha cumplido lo dispuesto por los Arts. 132, 133 y cctes. de la Ley Orgánica de las Municipalidades y Arts. 104 y cctes. del Decreto Provincial Nº 2980/00- RAFAM). -

Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, en uso de sus facultades; DECRETA

ARTICULO 1º: Adjudicar a la Licitación Pública Nº 4/22 instrumentada para la ejecución de la Obra denominada “Mejora de Caminos rurales referente a Calderón y Camino corto a Pehuen Co” por la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 05/100 ($ 19.874.838,05.-) con un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.-

ARTICULO 2º: Notifíquese el presente acto administrativo e intimase al adjudicatario para que comparezca al Área de Asuntos Legales de la Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales en el término de treinta (30) días corridos, contados desde su notificación, con la documentación exigida por los Arts. 40 y 41 del PBCG y demás documentación que fuere requerida por el Pliego de Bases y Condiciones a efectos de proceder a la suscripción del pertinente Contrato de Obra Pública.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Obras Públicas y Planeamiento. -

ARTICULO 4º: Regístrese. Tome conocimiento la Secretaría de Economía y de Gobierno, déjese constancia de ello en el expediente y por su intermedio notifíquese a las jerarquías inferiores que corresponda. Notifíquese en la forma de estilo a la firma adjudicataria y a las restantes firmas participantes. Gírese a Asuntos Legales, Contaduría General, Departamento de Compras y Tesorería Municipal para su cumplimiento. - Hecho, resérvese. -

DECRETO Nº202/22