Decreto Nº1507/2022

Decreto Nº 1507/2022

Quilmes, 06/05/2022

Visto

el Expediente 4091-5885-0-2021 Alcance  7 iniciado  por el Secretario  de Educación, cuyo objeto consiste en la convalidación de la ampliación de plazos otorgada mediante Orden de Servicio Nº 15 de la Obra "E.E.S. Nº 16 - AMPLIACIÓN SALA MATERNAL"; y

Considerando

Que por Expediente Nº 4091-5885-0-2021, se tramita la ejecución de la Obra "E.E.S. Nº 16 AMPLIACIÓN SALA MATERNAL" la cual fue adjudicada a la firma VEZZATO S.A. por un monto contractual de pesos siete millones trescientos sesenta mil ochocientos dieciséis con sesenta y tres centavos, ($7.360.816,63) habiéndose suscripto el respectivo contrato el 12 de octubre de 2021, registrado bajo el Nº 0783/2021;

Que obra la Orden de Servicio Nº 4 que suscribe el Acta de Inicio de Obra de fecha 1º de noviembre de 2021;

Que obra Contrato de Obra pública que establece el plazo inicial del Contrato, para la ejecución de la Obra que fue de 120 (ciento veinte) días corridos, a partir de la fecha de iniciación indicada en el "Acta de Inicio";

Que obra Nota de Pedido Nº 7, Nota de Pedido Nº 9 y Nota de Pedido Nº 11 surgen los registros oficiales de lluvias e informes pluviométricos correspondientes al periodo Noviembre/ Diciembre 2021 y Enero 2022.

Que obra mediante Nota de Pedido Nº 12 por que la empresa contratista solicitó la ampliación de los plazos de ejecución por 23 días por lluvias más 27 días por las consecuencias acaecidas que afectaron el normal desarrollo de las obras;

Que mediante Orden de Servicio Nº 15, se le otorgó a la empresa contratista VEZZATO S.A CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, fijándose como nueva fecha de finalización de la obra el día 15 de abril de 2022;

Que obra dictamen de la Subsecretaria de Asesoría Letrada que concluye que no encuentra objeciones técnico jurídicas que formular;

Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia resulta razonable convalidar la ampliación en cuestión;

Que el presente Decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley Nº 6.769/58 con modificaciones vigentes); y

Por todo lo expuesto;

 

 

LA INTENDENTA MUNICIPAL DECRETA:

ARTÍCULO 1°: CONVALÍDASE la Orden de Servicio Nº 15, emitida por la Inspección de Obra que otorga a VEZZATO S.A. una ampliación de plazo de obra por 45 días corridos en relación al Contrato de Obra Pública registrado  bajo el Nº 0783/2021 respecto de la "E.E.S. Nº 16 - AMPLIACIÓN SALA

MATERNAL", estableciendo como nueva fecha de finalización de obra el 15 de abril de 2022.-

ARTÍCULO 2°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete.-

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE a quienes corresponda, dese al Registro General y ARCHÍVESE.-

              Lic. Alejandro E. Gandulfo                       Dr. Claudio H. Carbone                             Mayra S. Mendoza

                          Jefe de Gabinete                              Secretario Legal y Técnico                                Intendenta

                  Municipalidad de Quilmes                     Municipalidad de Quilmes                      Municipalidad de Quilmes

  Lic. Joaquín Pablo Desmery                                                                                 

     Secretario de Educación                                                                               

    Municipalidad de Quilmes     

DECRETO 1507/2022