Decreto Nº952/2021

Decreto Nº 952/2021

Adolfo Gonzales Chaves, 06/09/2021

Visto

El Expediente 4055-289-2021, Ref. “Sede Regional Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Avda. Carricart Nº 1091 y RN Nº 3”; y

Considerando

Que con fecha 20 de Julio de 2021 se firmó contrato de obra con el Sr. Nazareno Julián Ocaño;

Que dicho contrato establecía un plazo de ejecución de obra de treinta (30) días corridos a partir de la fecha de iniciación de la misma;

Que con fecha 1º de Septiembre de 2021, el Secretario de Obras y Servicios Públicos de esta Comuna, considera de importancia poder plantear la necesidad de impulsar como adicional del contrato oportunamente suscripto, trabajos de acondicionamiento de una sala en desuso en la plata baja para instalar la sala Rack, tales como retiro de revestimientos, apertura de vano desde el interior, cerrando el acceso del exterior, trabajos de revoque y acabado final de pintura; y en la planta alta, acondicionar un espacio para el despacho del Jefe de Área y un nuevo espacio para el funcionamiento de la cocina, realizando trabajos de colocación de mesada con la bacha, grifería y tomacorrientes correspondientes;

Que según lo normado por el Artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades: “El Departamento Ejecutivo podrá disponer aumentos o reducciones de ítem contratados o creación de nuevos ítem cuyo valor no exceda en conjunto del veinte (20) por ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios para el contratista. También el Intendente podrá disponer, previo dictamen del organismo técnico municipal, trabajos que superen el porcentaje precedente y que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecución, siempre que el importe de estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto total contratado…”

Que en dicho marco legal puede encuadrarse la ejecución de la obra, ya que el contrato con el proveedor Nazareno Julián Ocaño, es por un monto de $ 1.921.600.- y el presente adicional tiene una incidencia de aproximadamente el 6,1% del contrato oportunamente celebrado, ascendiendo a la suma de $ 117.480.-, para la ejecución de dichas tareas se considera impulsar una ampliación de plazo equivalente a sesenta y cinco (65) días corridos, con incidencia en el plazo contractual, llevando como fecha aproximada de terminación 23-10-2021;

Por ello;

            EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades que le son propias;

D E C R E T A:

 

ARTICULO 1º: Autorícese el adicional para la obra “Sede Regional Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Avda. Carricart Nº 1091 y RN Nº 3”, por la suma de Pesos Ciento Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 117.480.-) que representa una incidencia de aproximadamente un 6,1% del valor contractual oportunamente suscripto con el proveedor Nazareno Julián Ocaño, DNI Nº 24.610.403, en el marco legal establecido por el Artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Para la ejecución de dichas tareas se considera impulsar una ampliación de plazo equivalente a sesenta y cinco (65) días corridos, con incidencia en el plazo contractual, llevando como fecha aproximada de terminación 23-10-2021.-

 

ARTICULO 2º: Tomen razón Contaduría, Oficina de Contrataciones y Secretaría de Obras y Servicios Públicos.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.-