Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM)
Boletines/Quilmes
Decreto Nº 933/2021
Quilmes, 09/04/2021
Visto
el Expediente 4091-26979-S-2017 alcance 18, iniciado por el Director de Obras de Ingeniería de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, cuyo objeto consiste en la ampliación de plazo de la obra "Plan de Gestión Integral de Drenaje y Control de Inundaciones en la Ciudad de Quilmes - etapa la - Red de Desagües Troncales Sub - etapa 1: Control Troncal lriarte y Ramales Secundarios" en relación al Contrato de Obra Pública Nº 0054/2018; y
Considerando
Que por Expediente Nº 4091-26979-S-2017, se tramita la ejecución de la Obra "Plan de Gestión Integral de Drenaje y Control de Inundaciones de la ciudad de Quilmes - etapa 1º - Red de desagües troncales sub
- etapa 1º. Control Troncal lriarte y ramales secundarios" la cual fue adjudicada a la firma Laveco S.A, por un monto original de pesos ciento diecinueve millones setecientos cuarenta y un mil doscientos treinta y dos con 11/100 cvos ($119.741.232,11.-), habiéndose suscripto el respectivo contrato el 13 de abril de 2018, registrado bajo el Nº 0054/18;
Que el plazo original para la ejecución de la obra fue establecido en trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, a partir de la fecha de iniciación indicada en el "Acta de Inicio";
Que mediante Decreto registrado bajo el Nº 0400/21, se le otorga a la empresa contratista la desneutralización de plazos por haberse resuelto la situación financiera de la obra, aprobándose las redeterminaciones de precio y la modificación de proyecto, acordando el reinicio de obra desde el 24 de noviembre del 2020 finalizando la misma el 26 de marzo del 2021;
Que mediante notas de pedidos Nros. 67 y 69 la empresa contratista solicitó una ampliación de plazo por días de lluvia y sus consecuencias correspondiente a los meses de Diciembre del 2020, Enero y Febrero del 2021;
Que en consecuencia de lo precedentemente expuesto y evaluado por la inspección técnica respecto de su viabilidad con fecha 05 de marzo del 2021 se otorgó 35 (treinta y cinco días) de extensión de plazo mediante Orden de Servicio Nº 122 en atención a los días de lluvia y sus consecuencias en los periodos de diciembre del 2020, enero y febrero del 2021 trasladando del vencimiento del plazo al 30 de abril del 2021;
Que obra dictamen de la Subsecretaria de Asesoria Letrada que concluye que no encuentra objeciones técnico jurídicas que formular;
Que en razón de lo expuesto, resulta necesario, razonable y ajustado a derecho convalidar la ampliación de plazo en cuestión;
Que el presente Decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 107 y concordantes de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley Nº 6.769/58 con modificaciones vigentes) Ley de Obras Públicas 6.021 (articulo 37 del Decreto Reglamentario 5488/59); y
Por todo lo expuesto;
LA INTENDENTA MUNICIPAL DECRETA:
ARTÍCULO 1°: CONVALÍDASE la ampliación de plazo por 35 (treinta y cinco) días corridos respecto del Contrato de Obra Pública registrado bajo Nº 0054/2018 correspondiente a la obra "Plan de Gestión Integral de Drenaje y Control de Inundaciones de la ciudad de Quilmes - etapa 1º - Red de desagües troncales sub - etapa 1º. Control Troncal lriarte y ramales secundarios" adjudicada a la empresa Laveco S.A. en el marco de la Licitación Pública Nº 43/2017, estableciendo como nueva fecha de finalización de obra al 30 de abril del 2021.-
ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE que el presente Decreto será refrendado por el Sr. Jefe de Gabinete.-
ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE a quienes corresponda, dése al Registro General
y ARCHÍVESE.-
LIC. ALEJANDRO E. GANDULFO Dr. CLAUDIO H. CARBONE MAYRA S. MENDOZA
Jefe de Gabinete Secretario Legal y Técnico Intendenta
MUNICIPALIDAD DE QUILMES MUNICIPALIDAD DE QUILMES MUNICIPALIDAD DE QUILMES
Arq. CECILIA SOLER
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obra Pública
MUNICIPALIDAD DE QUILMES
DECRETO 933/2021