Decreto Nº215/2021

Decreto Nº 215/2021

Coronel Rosales, 05/05/2021

Visto

Las actuaciones obrantes en el Expte. Nº S-105/21 relativas a la Obra denominada “Reparación Parcial y Reacondicionamiento de Cubierta de Chapa SUM en Escuela Primaria Nº 7”, el Pliego de Bases y Condiciones obrante en autos, la Contratación Directa gestionada y recomendada por la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de esta Comuna, Y

Considerando

Que según informe y requerimiento elevado por el Sr. Secretario de Obras y Planeamiento de este Municipio resulta necesario efectuar intervenciones en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 7 de este Partido con el objeto de proceder a la reparación parcial y reacondicionamiento de la cubierta de chapa del local SUM de dicho establecimiento el cual, con motivo del ingreso de agua de lluvia, se encuentra deteriorado.-

Que el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado a efectos de la presente Contratación cumple con lo determinado por los Arts. 136 y ccs. LOM, Arts. 5 y 6 de la Ley 6021 y Arts. 108 y ccs. del Decreto 2980/00 RAFAM y, en consecuencia, corresponde proveer su aprobación.-

Que obra en autos presupuesto presentado por el Contratista Marego S.A. ajustado a los lineamientos del antedicho pliego y según el cual el costo de la Obra a realizar, incluyendo materiales exigidos y mano de obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($ 1.198.000,00.-).-

Que el presupuesto obrante en autos, según indica el Sr. Secretario de Obras y Planeamiento, se encuentra ajustado a los valores de mercado vigente y su plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días corridos dentro de los plazos analizados al efecto por la repartición.-

Que en virtud de lo previsto por los Arts. 132 inc. d, 133, 283 bis y ccs. de la LOM y Resolución Nº 478/20 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resulta viable la Contratación Directa de la Obra de referencia.-

Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, en uso de sus facultades DECRETA

ARTICULO 1º: Apruébase en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones instrumentado para la Contratación Directa de la Obra denominada “Reparación Parcial y Reacondicionamiento de Cubierta de Chapa SUM en Escuela Primaria Nº 7” que forma parte de este Expediente.-

ARTICULO 2º: Autorizase la Contratación Directa con el proveedor Marego S.A. para la Obra mencionada en el Artículo 1º por un valor de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($ 1.198.000,00.-) con plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra (Art. 4 P.B.C.P.) por considerar su precio conveniente a los intereses del Municipio y por ajustarse a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en la Ley 6021 de Obras Públicas.-

ARTICULO 3º: Comuníquese a la adjudicataria  que  deberá  concurrir  a  la  Oficina de Asuntos Legales y Técnicos del Municipio, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente Decreto, con la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato por el cinco por ciento (5%) del monto consignado en el Artículo 2º (Art. 40 PBCG y Art. 7 PBCP) y demás documentación exigida al efecto indicada expresamente por el pliego que por este acto se aprueba para la suscripción del pertinente Contrato de Obra.-

ARTICULO 4º: Facúltase al Departamento de Compras Municipal, a la Tesorería Municipal y a la Contaduría a efectuar las adecuaciones contables necesarias.-

ARTICULO 5º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras Públicas y Planeamiento.-

ARTICULO 6º: Regístrese. Tome conocimiento la Secretaría de Gobierno y de Economía. Déjese constancia de ello en el expediente y por su intermedio notifíquese a las jerarquías inferiores que corresponda. Notifíquese a la firma adjudicataria. Gírese a Contaduría General, Departamento de Compras y Tesorería Municipal para su cumplimiento.- Hecho, resérvese.-

DECRETO Nº 215/2021