Decreto Nº181

Decreto Nº 181

Coronel Rosales, 21/04/2021

Visto

Las actuaciones obrantes en el Expte. Nº S-77/21 relativas a la Obra denominada “Acondicionamiento de instalaciones eléctricas en la Comisaría de la Mujer”, el Pliego de Bases y Condiciones obrante en autos, la Contratación Directa gestionada y recomendada por la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de esta Comuna, Y

Considerando

Que según informe y requerimiento elevado por el Sr. Secretario de Obras Públicas y Planeamiento resulta necesaria la ejecución de tareas de instalación de tendido eléctrico en las oficinas de la Comisaría de la Mujer en la localidad de Punta Alta, ello con el fin de mejorar la funcionalidad de dicha dependencia en aras de maximizar las prestaciones del edificio.-

Que el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado a efectos de la presente Contratación cumple con lo determinado por los Arts. 136 y ccs. LOM, Arts. 5 y 6 de la Ley 6021 y Arts. 108 y ccs. del Decreto 2980/00 RAFAM y, en consecuencia, corresponde proveer su aprobación.-

Que obra en autos presupuesto presentado por el Contratista Aldo Rubén Britos ajustado a los lineamientos del antedicho pliego y según el cual el costo de la Obra a realizar, incluyendo materiales exigidos y mano de obra, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 214.519,40.-).-

Que el presupuesto obrante en autos, según indica el Sr. Secretario de Obras y Planeamiento, se encuentra ajustado a los valores de mercado vigente y su plazo de ejecución dentro de los plazos analizados al efecto por la repartición.-

Que en virtud de lo previsto por los Arts. 132 inc. d, 133, 283 bis y ccs. de la LOM y Resolución Nº 691/20 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires resulta viable la Contratación Directa de la Obra de referencia.-

Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL del Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, en uso de sus facultades DECRETA

 

ARTICULO 1º: Apruébase en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones instrumentado para la Contratación Directa de la Obra denominada “Acondicionamiento de instalaciones eléctricas en la Comisaría de la Mujer” que forma parte de este Expediente.-

ARTICULO 2º: Autorizase la Contratación Directa con el proveedor Aldo Rubén Britos para la Obra mencionada en el Artículo 1º por un valor PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 214.519,40.-) con plazo de ejecución de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra (Art. 4 P.B.C.P.) por considerar su precio conveniente a los intereses del Municipio y por ajustarse a lo establecido en la Ley Orgánica de las Municipalidades y en la Ley 6021 de Obras Públicas.-

ARTICULO 3º: Comuníquese a la adjudicataria  que  deberá  concurrir  a  la  Oficina de Asuntos Legales y Técnicos del Municipio, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente Decreto, con la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato por el cinco por ciento (5%) del monto consignado en el Artículo 2º (Art. 40 PBCG y Art. 7 PBCP) y demás documentación exigida al efecto indicada expresamente por el pliego que por este acto se aprueba para la suscripción del pertinente Contrato de Obra.-

ARTICULO 4º: Facúltase al Departamento de Compras Municipal, a la Tesorería Municipal y a la Contaduría a efectuar las adecuaciones contables necesarias.-

ARTICULO 5º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras Públicas y Planeamiento.-

ARTICULO 6º: Regístrese. Tome conocimiento la Secretaría de Gobierno y de Economía. Déjese constancia de ello en el expediente y por su intermedio notifíquese a las jerarquías inferiores que corresponda. Notifíquese a la firma adjudicataria. Gírese a Contaduría General, Departamento de Compras y Tesorería Municipal para su cumplimiento.- Hecho, resérvese.-

DECRETO Nº 181/2021