Decreto Nº171

Decreto Nº 171

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 12/05/2020

Visto que la empresa CONSAR CONSTRUCTORA ARGENTINA S.R.L., solicita la ampliación de plazo en la obra “TRASLADO SECRETARIA DE SEGURIDAD – 911 - SIPREVI” de la ciudad de Bahía Blanca, adjudicada por decreto n°1274/2019, y, CONSIDERANDO:

Que la empresa adjudicataria justifica su solicitud a raíz de que no puede ejecutar los trabajos en la Planta Alta del edificio de la Ex-Terminal de Ómnibus, dado que existen áreas municipales donde el personal desarrolla sus actividades diariamente.

Que  el  Departamento  Proyectos  y  Obras, ratifica  lo expuesto por la contratista, aclarando que esta situación se viene manifestando desde el 26 de septiembre de 2019, por lo cual require una ampliación de plazo de obra de TREINTA Y NUEVE (39) DIAS corridos a partir del 12 de Febrero de 2020.

Por lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,

D E C R E T A

ARTICULO 1°: Amplíase en TREINTA Y NUEVE (39) DIAS CORRIDOS, a partir del 12 de Febrero 2020, el plazo contractual de la obra “TRASLADO SECRETARIA DE SEGURIDAD – 911 - SIPREVI” de la ciudad de Bahía Blanca, adjudicada a la empresa CONSAR CONSTRUCTORA ARGENTINA S.R.L., por decreto n°1274/2019, a raíz de que no puede ejecutar los trabajos en la Planta Alta del edificio de la Ex-Terminal de Ómnibus, dado que existen áreas municipales donde el personal desarrolla sus actividades diariamente, en un todo de acuerdo con lo informado por el Departamento Proyectos y Obras a fojas 308 del expte. 416R-675-2019.-

ARTICULO 2°: Notifíquese a la firma interesada por intermedio del Departamento Proyectos y Obras; dése al R..O.; tomen conocimiento la Departamento Proyectos y Obras y Compras.