Decreto Nº2278/2019

Decreto Nº 2278/2019

Tandil, 25/06/2019

Visto

La solicitud de Ampliación de plazo de la obra “EXTENSIÓN RED CLOACAL CALLE DINAMARCA V.I. AL 1100 Y 1200 C.C.”, presentada por la Empresa PERFORACIONES DON ANGEL, adjudicataria de dicha obra

Considerando

Que el pedido de ampliación del plazo de obra se debe por días de lluvias durante los meses de Agosto y Septiembre 2018 y atraso por demoras en la provisión de asfalto

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL

D E C R E T A:

Artículo 1º - Procédase a ampliar el plazo de obra estipulado para la obra “EXTENSIÓN RED CLOACAL CALLE DINAMARCA V.I AL 1100 Y 1200 C.C” en 50 (Cincuenta) días corridos a partir del 25 de Abril del 2019.-

Artículo 2º - Fíjase como fecha de finalización el día 13 de JUNIO  del 2019.-

Artículo 3º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.-

Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese.

Notifíquese a la firma Contratista a través de la Inspección de Obra. Tomen conocimiento Dirección General de Obras Sanitarias, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Contaduria y oportunamente archívese.-

Firma: Arq. ROBERTO OSCAR GUDAGNA (Secretario de Planeamiento y Obras Publicas) - Dr. MIGUEL ANGEL LUNGHI (Intendente Municipal)