Decreto Nº2355/2019

Decreto Nº 2355/2019

Tandil, 01/07/2019

Visto

  La solicitud de Ampliación de plazo de la obra “COLOCACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS”, presentada por la Empresa ATAK S.R.L., adjudicataria de dicha obra,

Considerando

Que el pedido de ampliación del plazo de obra se debe por días de lluvias durante los meses de Octubre 2018 a Mayo 2019 y atraso por demoras en la provisión de material.

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL de TANDIL

D E C R E T A:

Artículo 1º - Procédase a ampliar el plazo de obra estipulado para la obra “COLOCACIÓN DE MEDIDORES DOMICILIARIOS” en 75 (Setenta y Cinco) días corridos a partir del 27 de Junio del 2019.-

Artículo 2º - Fíjase como fecha de finalización el día 9 de SEPTIEMBRE del 2019.-

Artículo 3º - El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento y Obras Públicas.-

Artículo 4º - Regístrese, comuníquese, dése al “Boletín Municipal” y archívese.

Notifíquese a la firma Contratista a través de la Inspección de Obra. Tomen conocimiento Dirección General de Obras Sanitarias, Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Contaduria y oportunamente archívese.-

Firma: Arq. ROBERTO OSCAR GUDAGNA (Secretario de Planeamiento y Obras Publicas) - Dr. MIGUEL ANGEL LUNGHI (Intendente Municipal)