Decreto Nº294

Decreto Nº 294

Villarino, 16/03/2026

DECFC-2026-294-MUNIVLLRN-INT

Visto

El expediente electrónico EX-2025-00136474- -MUNIVLLRN-SOSP, caratulado SECRETARIO DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – LICITACION PRIVADA 07/2025 “RECAMBIO DE ABERTURAS EN
E.E.S.A N°1 DE HILARIO ASCASUBI” y;
 

Considerando

Que, a Orden N° 45, mediante DECFC-2025-1105-MUNIVLLRN-INT, se adjudica la Licitación Privada N° 7/25
correspondiente a la obra “RECAMBIO DE ABERTURAS EN E.E.S.A N°1 DE HILARIO ASCASUBI” a la empresa
TALLERES B.J IRRAZABAL S.A. (CUIT N° 30-70818265-2), por un monto total de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 45/100
($59.692.563,45).-
Que, a Orden N° 59 se adjunta el contrato correspondiente, firmado con fecha 18 de diciembre de 2025, estableciendo
un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos.-
Que, a Orden N° 72, consta Acta de Inicio de Obra con fecha 28 de enero de 2026.-
Que, a Orden N° 74, mediante Orden de Servicio N° 1, la Ingeniera responsable de la obra solicita a la empresa
Contratista presupuesto para la realización de trabajos adicionales no contemplados.-
Que, a Orden N° 75 mediante nota, la Ingeniera a cargo de la obra, solicita autorización para la ejecución de las tareas
adicionales solicitadas mediante Orden de Servicio N° 1, por un monto de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS
QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO ($12.515.154,00), y una ampliación de plazo de obra de treinta
(30) días corridos, contados a partir del veintinueve (29) de marzo de 2026, para la ejecución de esas tareas.-
Que, a Orden Nº 76 consta presupuesto emitido por la contratista por un total de pesos doce millones quinientos quince
mil ciento cincuenta y cuatro ($12.515.154,00), correspondiente a la provisión de materiales y ejecución de tareas
adicionales solicitadas.-
Que, a Orden Nº 77 el Secretario de Obras y Servicios Públicos, solicita al Sr. Intendente Municipal autorización para
proceder a la ampliación de monto para la obra “RECAMBIO DE ABERTURAS EN E.E.S.A N° 1 DE HILARIO
ASCASUBI”, por la suma total de pesos DOCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y
CUATRO ($12.515.154), fundamentando la misma en la necesidad de ejecutar trabajos adicionales no contemplados
en el proyecto original contratado, los cuales se encuentran detallados en la Orden de Servicio N° 1. Asimismo, solicita
la ampliación del plazo de obra en treinta (30) días corridos, contados a partir del día veintinueve (29) de marzo, a fin
de posibilitar la correcta ejecución de dichas tareas. Dichas intervenciones, no previstas en el proyecto original,
resultan técnicamente indispensables para garantizar adecuadas condiciones de seguridad, funcionalidad y durabilidad
de la obra. Se acompaña como archivo de trabajo a la Orden referenciada, nota del Consejo Escolar, indicando las
tareas necesarias.-
Que, a Orden Nº 79, el Secretario de economía no encuentra objeción económica con la ampliación de monto
solicitada, ya que existe saldo disponible en el Fondo de Financiamiento Educativo y crédito presupuestario suficiente.
La ampliación del monto de obra por $12.515.154, resulta técnicamente viable desde el punto de vista económico y
financiero, por encuadrar en la finalidad específica del recurso, no afectar el resultado fiscal ni generar compromisos
estructurales futuros.
Que, dicho monto representa un incremento del 20,966% respecto al contrato original, el cual asciende a PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
CON 45/100 ($59.692.563,45), manteniéndose dentro del límite del cincuenta por ciento (50%) previsto en el artículo
146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-
Que, a Orden N° 82 La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dictamina que la ampliación de monto de obra por un
valor de pesos DOCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
($12.515.154,00), así como la ampliación de plazo por treinta (30) días corridos, resultan técnica y operativamente
viables, necesarias y convenientes, ajustándose a condiciones imprevistas surgidas durante el desarrollo de la obra, y
encontrándose enmarcadas en la normativa vigente.-
Que, a Orden N° 84 consta Solicitud de Gastos N° 1216/2026 debidamente suscripta por los funcionarios pertinentes,
por la suma de pesos DOCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
($12.515.154,00).-
Que, por su parte, el artículo 146° de la Ley Orgánica Municipal establece “El Departamento Ejecutivo podrá disponer
aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems cuyo valor no exceda en conjunto el veinte
(20) por ciento del monto total del contrato, los que serán obligatorios para el contratista.- También el Intendente
podrá disponer, previo dictamen del organismo técnico municipal, trabajos que superen el porcentaje precedente y
que resulten indispensables, urgentes o convenientes en una obra en curso de ejecución siempre que el importe de
estos trabajos no exceda el cincuenta (50) por ciento del monto total contratado. (…)”;
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN EL USO DE SUS FACULTADES

ARTICULO 1°: AMPLIAR el monto de la obra por un valor de pesos DOCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE
MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO ($12.515.154).-
ARTÍCULO 2º AMPLIAR el plazo de obra por treinta (30) días corridos a partir de la fecha del vencimiento del
plazo de ejecución original, que acaecerá el día 29 de Marzo del 2026. Siendo la nueva fecha de finalización de la obra
el día 28 de Abril del corriente año.-
ARTÍCULO 3º: IMPUTAR el presente gastos a la jurisdicción 1110105000 – Cat. Programática 60.51.00 – Partida
presupuestaria 3.3.1.0 – FF 132.-
ARTÍCULO 4º: Cúmplase. Dese al Registro Oficial. Tome nota Contaduría. Notifíquese. Cumplido. Archívese.-