Decreto Nº729/2025

Decreto Nº 729/2025

Saladillo, 08/04/2025

Visto

el Decreto 1565/2024 por medio del cual se adjudica la Licitación Pública N° 06/2024 para la “adquisición de mano de obra y materiales para la construcción del Polideportivo Municipal –Etapa 1”; a la firma Cooperativa de Trabajo Abrigo y Esperanza Ltda., por la suma de pesos ciento setenta y cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil trescientos trece con ochenta y seis centavos ($ 175.652.313,86), por ser conveniente a los intereses municipales; y

Considerando

que, en julio de 2024 se suscribió el correspondiente contrato de obra, el cual obra anejado al expediente, y en su artículo quinto determina que el plazo de ejecución será de 180 días corridos, contados a partir del acto de inicio de obra, la cual tuvo fecha el día 05 de agosto de 2024;

QUE, por decreto 221/2025 dicho plazo fue ampliado por sesenta y cinco días (65);

QUE, en fecha 04 de abril de 2025 la empresa adjudicataria solicita una NUEVA PRORROGA del plazo de ejecución de 35 días corridos, atento a que en los últimos 30 días a la fecha sufrieron una pérdida de tiempo en la cantidad de días de lluvia, provocando una demora en los procesos dado que se encontraban en la etapa final del hormigonado. Los mismos impactan no solo en el día sino posteriormente dado la complejidad de realizar diferentes tareas alcanzando esto una perdida de 35 días aproximadamente, sumado la cantidad de feriados que hicieron que el trabajo se vea interrumpido por los mismos;

 

QUE, el 04 de abril de 2025, la Arq. Albertina Di Iulio, Directora de Estudios y Proyectos considera aprobar la ampliación de plazo solicitada, fijando como nueva fecha de finalización el día 12 de mayo de 2025;

 

QUE se expide el Director de Asuntos Legales, dictaminando que en virtud de lo informado por la Dirección de Estudios y Proyectos Municipal, estima que podría hacerse lugar al nuevo plazo de obra fijado para el día 12 de mayo de 2025;

 

QUE, atento todo lo expuesto, corresponde el dictado de un acto administrativo que amplíe el plazo de obra dispuesto oportunamente para la Licitación Pública N° 06/2024 en 35 días corridos, fijando el día 12 de mayo de 2025 como fecha de finalización de la misma;

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALADILLO, en uso de sus facultades

D E C R E T A

ARTÍCULO 1: Ampliar el plazo de obra oportunamente convenido en el marco de la Licitación Pública N° 06/2024 para la “adquisición de mano de obra y materiales para la construcción del Polideportivo Municipal –Etapa 1”, adicionando treinta y cinco (35) días, estableciendo como nuevo plazo de entrega el día 12 de mayo de 2025, atento a una pérdida de tiempo en la cantidad de días de lluvia, provocando una demora en los procesos dado que se encontraban en la etapa final del hormigonado. Los mismos impactan no solo en el día sino posteriormente dado la complejidad de realizar diferentes tareas alcanzando esto una pérdida de 35 días aproximadamente, sumado la cantidad de feriados que hicieron que el trabajo se vea interrumpido por los mismos.

 

ARTICULO 2: Notificar a la firma Cooperativa de Trabajo Abrigo y Esperanza Ltda lo dispuesto en el presente Decreto.

 

ARTICULO 3: Comunicar a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas, cumplido, dar al registro oficial de Decretos.

 

DECRETO 729/2025