Decreto Nº1300/18

Decreto Nº 1300/18

La Plata, 18/06/2018

Visto

las presentes actuaciones que tramitan por expediente Nº 4061-1014403/2016, por las cuales tramita la obra: "Mejorado de Calles de tierra en el Partido de La Plata-Zona III-''; y

Considerando

Que con fecha 18 de Noviembre de 2016 se suscribió el contrato para la ejecución de la obra referenciada precedentemente estimándose el plazo de cumplimiento de la misma en ciento ochenta (180) días corridos.

Que con fecha 22 de Junio de 2017 se autorizó mediante Decreto Nº 1324 la ampliación de la citada obra en un 20% del monto originariamente adjudicado como así también de su plazo de ejecución debido a razones técnico operativas.

Que con fecha 4 de Septiembre de 2017 la empresa contratista solicitó la neutralización de plazos a solicitud de la inspección de obra.

Que con fecha 11 de Junio de 2018, la empresa contratista  solicita la ampliación de la obra a fin de continuar con las tareas de mejorado de calles de tierra en la  zona de referencia,  por lo  cual se solicita la ampliación del monto contractual manteniendo los precios unitarios cotizados oportunamente.

Que a fin de continuar con las tareas de mejorado, con fecha 3 de Julio de 2018, la empresa solicita la desneutralización de plazos.

Que la ampliación requerida se fundamenta en cuestiones técnicas y jurídicas que a continuación se detallan:

Respecto  al primer aspecto, del informe de inspección  obrante a fs. 3 se deprende "la necesidad de continuar con las tareas de la obra de referencia para poder afrontar la necesidad  social surgida de un barrio de escasos recursos y con escasa accesibilidad para servicios de emergencias ... dado el grado de deterioro creciente por el déficit de mantenimiento".

Respecto a la cuestión jurídica, los fundamentos se encuentran en el Art. 146° de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Que los ítems de obra se conforman según el análisis de precios obrante a fs. 8/14,  ascendiendo el monto de la presente ampliación a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS  VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 16/100 ($3.525.453,16), en función a la solicitud de ampliación obrante a fs. 2.

Que, asimismo, se requiere una ampliación del plazo de obra de 90 días para la culminación de la obra.

Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos no encuentra objeciones para la presente ampliación.-

Por ello,

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º: Apruébese la ampliación en un 30% de la obra: "Mejorado de calles de tierra en el partido de La Plata -Zona III-'', cuya adjudicataria es la firma  BRIALES S.A.-

ARTICULO 2º: Autorizase la ampliación del monto del contrato de obra en la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS  CINCUENTA Y TRES CON 16/100  ($3.525.453,16).-

ARTICULO 3°: Extiéndase el plazo de obra en 90 días a partir del día de la fecha.-

ARTICULO 4º: El gasto que demande la presente ampliación será atendido con cargo a las partidas presupuestarias pertinentes.-

ARTICULO 5º: El presente  Decreto  será refrendado  por el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 6º: Regístrese, comuníquese a la Contaduría General, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, notifíquese a la adjudicataria, dese al Boletín Municipal y archívese.

 

Dr. Julio César Garro. Intendente. Dr. Luis Esteban Barbier. Secretario de Obras y Servicios Públicos.