Decreto Nº2673/2024

Decreto Nº 2673/2024

Saladillo, 23/12/2024

Visto

el Decreto 1861/2024 por medio del cual se adjudica el Concurso de Precios N° 36/2024 para llevar a cabo la contratación de mano de obra y materiales para el reacondicionamiento de veredas en de la EET N° 1 Gral. Manuel Savio, a la firma Isauco Construcciones y Servicios SAS, por la suma de pesos veintisiete millones novecientos veinticinco mil seiscientos treinta y cinco ($ 27.925.635,00) por ser la oferta más conveniente a los intereses municipales; y

Considerando

que, el día 05 de septiembre de 2024 se suscribió el correspondiente contrato de obra, el cual obra anejado al expediente, y en su artículo quinto determina que el plazo de ejecución será de 45 días corridos, contados a partir del acto de inicio de obra;

QUE en fecha 18 de diciembre de 2024 la empresa adjudicataria solicita una prórroga del plazo de ejecución de 30 días corridos, atento a los inconvenientes generados por el retraso en la entrega de materiales y premoldeados necesarios para la finalización de las rampas reglamentarias;

 

QUE, el día 19 de diciembre de 2024, la Arq. Albertina Di Iulio, Directora de Estudios y Proyectos considera aprobar la ampliación de plazo solicitada, fijando como nueva fecha de finalización el día 18 de enero de 2025;

 

QUE se expide el Director de Asuntos Legales, dictaminando que no existirían impedimentos legales para aceptarse la prórroga peticionada y establecerse como nuevo plazo de finalización el día 18 de enero de 2025;

 

QUE, atento todo lo expuesto, corresponde el dictado de un acto administrativo que amplíe el plazo de obra dispuesto oportunamente para el Concurso de Precios N° 36/2023 en 30 días corridos, fijando el día 18 de enero de 2025 como fecha de finalización de la misma;

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALADILLO, en uso de sus facultades

D E C R E T A

ARTÍCULO 1: Ampliar el plazo de obra oportunamente convenido en el marco del Concurso de Precios N° 36/2023 para llevar a cabo la contratación de mano de obra y materiales para el reacondicionamiento de veredas en de la EET N° 1 Gral. Manuel Savio, adicionando treinta (30) días, estableciendo como nuevo plazo de entrega el día 18 de enero de 2025, atento los inconvenientes generados por el retraso de la entrega de materiales y premoldeados necesarios para la finalización de las rampas reglamentarias, que han imposibilitado realizar la totalidad de los trabajos en tiempo y forma.

 

ARTICULO 2: Notificar a la firma Isauco Construcciones y Servicios SAS lo dispuesto en el presente Decreto.

 

ARTICULO 3: Comunicar a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas, cumplido, dar al registro oficial de Decretos.

 

DECRETO 2673/2024