Resolución Nº405

Resolución Nº 405

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 11/12/2024

VISTO el presente expediente iniciado como ALCANCE N° 6 del Expediente Nº416R-444-2023, mediante el cual se tramita la aplicación de multas por incumplimiento de plazos de contrato, por parte de la Empresa GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES S.R.L., adjudicataria de la obra: “AMPLIACIÓN Y REPARACIONES COMISARIA PRIMERA", por Decreto Nº97/2023 y:

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 y 2 consta informe del Departamento Proyectos y Obras, señalando que la obra se encuentra con su plazo de ejecución de obra vencido, ya que de acuerdo a la fecha del Acta de Replanteo realizada el día 14 de Marzo de 2023 y teniendo en cuenta que la obra tiene un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días corridos con más ciento cuarenta y cinco (145) días por ampliación de plazo, y paralizaciones con fecha del 7/8/2023 al 29/08/2023, del 06/12/2023 al 02/01/2024, del 11/01/2024 al 01/02/2024, del 04/04/2024 al 24/04/2024, que juntas suman un total de noventa (90) días, y la fecha de finalización tendría que haber sido el día 2 de Mayo del 2024.

Que el Departamento Técnico informa que los atrasos en el plazo de la obra, fueron comunicados a la empresa contratista por Orden de Servicio N°2 de fecha 01 de Agosto de 2023, Orden de Servicio N°3 con fecha 5 de Marzo de 2024, Orden de Servicio N°4 con fecha 5 de Abril de 2024, que debe regularizar el ritmo de trabajo para cumplir con el plan de trabajo vigente. Asimismo, mediante Orden de Servicio N°5 de fecha 2 de Mayo de 2024, se le comunicó a la empresa el vencimiento de plazo de ejecución de obra y que será pasible de multas. Finalmente, por Orden de Servicio N° 12 con fecha 25 de Noviembre de 2024, se le informa a la contratista que hasta esa fecha lleva 208 días de atraso en finalizar la obra (29 días correspondientes al mes de mayo, 30 días al mes junio, 31 días al mes de julio, 31 días de agosto, 30 días de septiembre, 31 días de octubre y 25 días a noviembre), que las causas de dicho atraso son imputables al contratista. La Empresa no formuló ningún descargo posterior dentro de los tres (3) días hábiles de su notificación.-

Que dadas estas condiciones y lo establecido por los  Artículos N°46, 63, 64 y 89 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, para la contratación de Obras Públicas de la Municipalidad de Bahía Blanca, se deberá aplicar una Multa por Mora en la finalización de los trabajos, equivalente a cero con treinta y tres décimos por mil (0,33‰), del monto del Contrato (monto original más los importes de las ampliaciones de contrato, adicionales y redeterminaciones de precios aprobadas), por cada día de atraso en la terminación total de la obra. También se indica que el importe de la multa será deducido del primer certificado que el Contratista  debe cobrar después de la aplicación de ésta, es decir, que teniendo en cuenta lo expresado anteriormente se desprende lo siguiente: Monto Original $71.537.320,00; Monto Adicional N°1 $7.683.443,05; Monto Adicional N°2 $6.358.433,14; Redeterminación provisoria Anticipo Financiero $843.045,95; Redeterminación provisoria certificado N°1 $298.907,17; Redeterminación provisoria certificado N° 2 $607.371,52; Redeterminación provisoria certificado N°3 $490.347,20; Redeterminación provisoria certificado N°4 $558.538,23; Redeterminación provisoria certificado N°5 $579.375,25; Redeterminación provisoria certificado N°6 $8.387.335,41; Redeterminación provisoria certificado N°7 $311.422,71; Redeterminación provisoria certificado N°8 $2.950.509,73; Redeterminación provisoria certificado N°9 $2.104.516,47; Redeterminación provisoria certificado N°10 $4.433.994,13; Redeterminación provisoria certificado N°11 $6.069.403,03; Redeterminación provisoria certificado N°12 $5.170.503,00; Redeterminación provisoria certificado N°13 $4.576.227,01; Redeterminación provisoria certificado N°14 $3.304.345,49; Redeterminación provisoria certificado N°15 $667.082,63; Redeterminación provisoria certificado N°16 $5.392.712,82; Redeterminación provisoria certificado N°17 $655.230,15; Redeterminación provisoria certificado N°18 $276.282,63; Redeterminación provisoria adicional N°1 certificado N°1 $7.963.437,27; Redeterminación provisoria adicional N°1 certificado N°2 $1.044.211,26; Redeterminación provisoria adicional N°1 certificado N°3 $439.162,00, Redeterminación provisoria adicional N°2 certificado N°1 $304.617,14, Redeterminación provisoria adicional N°2 certificado N°8 $ 7.656.934,00.-, Redeterminación provisoria adicional N°2 certificado N° 9 $3.265.423,53, Redeterminación Provisoria Adicional 2 certificado N° 10 $350.958,99;  Total de Contrato: $ 154.281.090,91,  Resultando el 0,33‰ del monto del contrato la suma de $ 50.912,76.-

Que atento a ello, el Departamento Proyectos y Obras, informa que dada la demora en finalizar la obra es de 208 (DOSCIENTOS OCHO) días corridos, cabe destacar que 32 (treinta y dos) de esos días ya fueron considerados en el Informe Técnico Nro.1 con fecha 17/07/2024, que 25 (veinticinco) de esos días ya fueron considerados en el informe técnico Nro.2 con fecha 29/07/2024, que 33 (treinta y tres) días fueron considerados en el informe técnico Nro.3 con fecha 08/08/2024, que 33 (treinta y tres) días fueron considerados en el informe técnico Nro.4 con fecha 06/09/2024, y veintinueve (29) días ya fueron considerandos en el informe técnico N°5 con fecha 16/10/24, treinta y un (31) días fueron considerados en el informe técnico N° 6 con fecha 20/11/2024, por lo que restan por considerar 25 (veinticinco) días del mes de noviembre, lo que resulta un importe de $ 1.272.819,00.-

Que a fojas 36 obra dictamen legal, del que surge que en el Pliego de Bases y Condiciones como en el contrato de Obra Pública celebrado, se prevé la potestad sancionatoria del comitente, frente a los incumplimientos de la parte contratista, que conforme el artículo 89º inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales es viable la aplicación de la multa establecida. De acuerdo con las obligaciones del Contratista en el marco de los artículos 63º y 64º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, encontrándose acreditado el incumplimiento por parte de ésta. 

Que de acuerdo a lo indicado en el articulo 90º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obra Pública, el Departamento Técnico sugiere se le otorguen tres días al contratista para que salde el monto de la multa, el cual tendrá que ser depositado en una cuenta a nombre del Municipio de Bahía Blanca.-

Que a fojas 37 y 38 se informa el número de cuenta y CBU donde se deberán ingresar los fondos provenientes del pago de la multa aplicada a la Empresa Contratista.

Por ello; atento lo sugerido por el Departamento Proyectos y Obras; lo dictaminado por el área legal y de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Obra, en su Cláusula Decimoquinta, ítem a) PENALIDADES inc.2.- Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones; el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Aplicase a la Empresa GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES S.R.L., adjudicataria de la obra: “AMPLIACIÓN Y REPARACIONES COMISARIA PRIMERA", una multa de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE  ($1.272.819,00.-), correspondiente a veinticinco (25) días de atraso en la finalización de la obra, de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Decimoquinta ítem a) del Contrato de Obra Pública, y Artículo 64° y 89° inciso b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.-

ARTÍCULO 2º: Intímese al Contratista, a abonar el monto de la multa establecida en el artículo 1º, en el plazo de tres (3) días hábiles.

ARTÍCULO 3°: Dichos montos deberán depositarse en la cuenta corriente del Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal 6229 de Bahía  Blanca, Numero de Cuenta 52720/6, Cuenta Corriente en pesos, CBU 0140305101622905272064, Cuit 30-99900209-5, imputándose dicho monto al  RECURSO  12.6.01.00 Multa por Contravenciones. Vencido el plazo sin haber acompañado el comprobante de pago, se seguirá el procedimiento establecido por el artículo 90º citado.

ARTÍCULO 4º: Cúmplase; dése al R.O.; notifíquese a la empresa GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES S.R.L., por medio de Cédula de Notificación y tomen conocimiento el Departamento Proyectos y Obras, Contaduría General, Registro de Licitadores y Obras por Consorcio, Tesorería. Cumplido, RESÉRVESE en el Departamento Proyectos y Obras.-