Resolución Nº378

Resolución Nº 378

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 12/11/2024

VISTOS estos actuados por los que tramita la ejecución de la obra: "PUESTA EN VALOR PARQUE INDEPENDENCIA - ETAPA III", adjudicada a la empresa SERVICIOS HLB S.A. por Decreto  Nº 414/2023, y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 643, consta el Acta de Paralización de los Trabajos con fecha 18 de Diciembre de 2024, donde establecen en común acuerdo, la paralización de las tareas de la obra de referencia debido a que el Parque Independencia, en esas fechas, se encontraba cerrado el ingreso por los daños ocasionados por el temporal, que azotó Bahía Blanca el sábado 16 de Diciembre de 2023.-

Que el plazo durante el cual la obra se encontró paralizada, estuvo justificado en la limpieza y puesta en condiciones del parque, lo que implica que el lugar no estaba en condiciones para continuar con la obra, como también las posteriores negociaciones a fin de llegar a un acuerdo para la continuidad de las tareas, no pudiéndose atribuir responsabilidad o culpa a las partes intervinientes.-

Que a fs 672, la empresa adjudicataria solicita la reanudación de tareas correspondiente a la obra "Puesta en Valor Parque Independencia - Etapa 3, dado que el espacio público se encuentra en condiciones para continuar con los trabajos conforme a lo dispuesto en la licitación.-

Que a fs. 673 la Subsecretaría de Obras Públicas sugiere el reinicio de los trabajos, (acordando con la empresa retomar las tareas) el día 12 de Noviembre de 2024. Asimismo, considerando la ampliación de plazo otorgada mediante la resolución 698/2023 en la cual se extendió 60 días el plazo por lo que la fecha de fin de obra se establecía el 29/01/2024 y habiendo paralizado la obra el 18 de Diciembre de 2023 y reiniciado el 12 de Noviembre de 2024, quedará establecida como nueva fecha de finalización el día 24 de Diciembre de 2024.- 

Por lo expuesto, el señor SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS en uso de las facultades conferidas en el Artículo 43° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales en uso de sus facultades,

 - R E S U E L V E - 

ARTÍCULO 1º: Reiniciar desde el día 12 de Noviembre de 2024, la obra: "PUESTA EN VALOR PARQUE INDEPENDENCIA - ETAPA III",  adjudicada a la empresa SERVICIOS HLB S.A. por Decreto  Nº 414/2023, dictado en el Expediente Nº639R-282-2023 , en un todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: Dése al R..O.; Notifíquese a la firma interesada por intermedio de la Subsecretaría de Obras Públicas; tome conocimiento la mencionado Subsecretaría. Cumplido, RESÉRVESE.-