Decreto Nº2948

Decreto Nº 2948

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 04/09/2024

VISTO el presente expediente, mediante el cual tramita el pago de la Redeterminación de Precios Provisoria correspondiente al CERTIFICADO Nº 6  de la obra:  "REFACCIÓN EDILICIA - EP. N° 27, ES. N° 4 Y JI. N° 907 - CABILDO", adjudicada a la empresa GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES S.R.L. mediante Decreto Nº 3635/2023; y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 el Departamento Proyectos y Obras informa que por Ordenanza N° 20.986 la Municipalidad de Bahía Blanca adhiere al Decreto 290/2021 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que regula el sistema de redeterminaciones de precios en contratos de Obra Pública. Que la Fecha de Licitación - Mes Base  fue el 11/08/2023; la Fecha del Contrato fue el 26/09/2023; Acta de Replanteo de fecha 01/12/2023.-

Que el Departamento Técnico ha analizado la presentación de la redeterminación de precios Provisoria de la empresa GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES S.R.L., la cual fue presentada en los plazos legales previstos por la Ordenanza N° 20.986. Asimismo, se constató que la empresa contratista no alcanzó el 90% del avance de obra proyectado, aprobado y acumulado. Por lo que se tomará el valor de la cotización correspondiente al último mes redeterminado, ya que constituye un derecho adquirido. Este se aplicará sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponderle al contratista por atrasos imputables a él.

Que al CERTIFICADO Nº 6 se le realiza el análisis con los índices correspondientes al mes de ENERO 2024 (mes de las tareas ejecutadas en el Certificado N°2). El mes de Ejecución de los trabajos fue en Mayo 2024; la Fecha de Publicación de los índices fue el 28/06/2024; la Fecha de Presentación de la empresa 01/07/2024. El porcentaje de avance con respecto a la curva de inversiones fue del 47,49%.-

Que el Departamento Proyectos y Obras sugiere que se apruebe la redeterminación del CERTIFICADO Nº 6 por el monto de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5.912.214,74.-) donde se deberá retener $ 295.610,74 en concepto del 5% por Garantía de Contrato y $ 295.610,74 en concepto del 5% correspondiente a la Garantía de Fondo de Reparo.-

Que así mismo, la Oficina Técnica considera que debería remitirse el presente acto al Secretario de Economía para su refrende.

Que a fojas 37  la asesora letrada de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos eleva dictamen, mediante el cual deja expresamente aclarado que en este caso, no observa impedimento legal alguno para la aprobación del pedido de redeterminación según Ordenanza Municipal Nº20986 conforme los términos del informe técnico, sugiriendo, salvo opinión de la autoridad en contrario, que el mismo debe prosperar en los términos y condiciones establecido por la normativa.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta los antecedentes obrantes en el presente expediente, de los que surgen que corresponde aprobar la redeterminación de precios provisoria del CERTIFICADO Nº 6 de la obra:  "REFACCIÓN EDILICIA - EP. N° 27, ES. N° 4 Y JI. N° 907 - CABILDO", el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º: Aprobar la Redeterminación Provisoria de Precios del CERTIFICADO Nº 6 de la obra:  "REFACCIÓN EDILICIA - EP. N° 27, ES. N° 4 Y JI. N° 907 - CABILDO", por un monto total de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5.912.214,74.-), en un todo de acuerdo con los considerandos y antecedentes obrantes en el Expte. 416R-5986-2024.-

ARTÍCULO 2º: Para el Pago de la redeterminación provisoria de precios deberán estar cumplidos los requisitos del Artículo N° 16 de la Ordenanza N° 20.986.-

ARTÍCULO 3º: Encomendar al Departamento Proyectos y Obras cumplir en el momento correspondiente con lo establecido en los Artículos 18, 19 y 20 de la Ordenanza N° 20.986.-

ARTÍCULO 4º: El gasto precedente deberá imputarse a la Partida Fuente 132, Jurisdicción 1110105000, Cat. Progr. 62.01.00, Gasto 5.4.6.0 del Presupuesto de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 5º: Refrende el presente Decreto el Sr. Secretario de Economía.-

ARTÍCULO 6º: Cúmplase; dése al RO.; pase al Departamento Compras para la confección de la correspondiente Orden de Compra; tome nota el Departamento Proyectos y Obras y notifíquese a la empresa interesada a través del mencionado Departamento; incorporándose copia del presente Decreto al expediente por el cual se tramitó la obra N°416R-5219-2023. Cumplido ARCHÍVESE.-