Decreto Nº670

Decreto Nº 670

Villarino, 03/07/2024

AMPLIACION MONTO LIC. PRIVADA N 1/2024

Visto

El Expediente Municipal Nº 127/2024, caratulado “Secretario de Obras y Servicios Públicos -Licitación Privada Nº 01/2024- Modificación y Ampliación en la Red Cloacal – Hilario Ascasubi”

Considerando

Que, a fs. 47 mediante Decreto 168/24 se dispone el llamado a “Licitación Privada Nº 01/2024- Modificación y Ampliación en la Red Cloacal – Hilario Ascasubi” por un monto de pesos quince millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y uno con veinticinco centavos ($15.849.431,25).-

Que, de fs. 48 a 53 consta el Registro de Invitados a Cotizar, conformado por cinco proveedores, firmando cada uno los Certificados de Invitaciones correspondientes.-

Que, a fs. 174 según se indica en Acta de Apertura se presentó un único oferente a la misma, cumpliendo con observaciones que fueron subsanadas con posterioridad como se indica de fs. 175 a fs. 179.- Que, a fs. 181 a fs. 202 consta Análisis de Precio con mes base Noviembre de 2023 y mes de salto Enero 2024 el cual arroja un valor de pesos treinta y un millones trescientos dos mil quinientos noventa y siete ($31.302.597,00).- Que, a fs 203 por medio del Dictamen 18 realizado por la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio de Villarino, considera correcto el procedimiento licitatorio llevado a cabo, indicando conforme a la normativa que el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra con autorización del HCD. Que, a fs. 204 la Secretaría de Economía y Finanzas comunica que mencionada adjudicación no afecta el normal desenvolvimiento financiero del municipio, indicando la elevación al HCD para su aprobación.

Que, a fs. 206 a fs. 208 mediante Decreto 261/2024 se Promulga la ordenanza Nro. 4129 donde se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a adjudicar la obra. Que, de fs. 210 consta Decreto 299/234 se adjudicó a la empresa TALLERES B.J IRRAZABAL S.A 30-70818265- 2 la obra “Modificación y Ampliación en la red Cloacal – Hilario Ascasubi” por un monto total de pesos TREINTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON CINCUENTA CENTAVOS ($34.054.313,50) Que, a fs. 222 se adjunta Contrato de Obra Pública “Modificación y Ampliación en la red Cloacal – Hilario Ascasubi”, con plazo de ejecución de noventa (90) días corridos, con firma el día 22 de Marzo de 2024.-

Que, a fs. 245 consta Acta de inicio de obra con fecha 15 de abril de 2024.- Que, a fs. 254 se consta Orden de Servicio N°6 a la Empresa contratista Talleres B.J Irrazabal S.A presentando una modificación de proyecto y trabajos adicionales para poder cumplir la necesidad de obra.-

Que, a fs. 255 se adjunta respuesta mediante Nota de Pedido de fecha 11 de junio de 2024, donde se da confirmación al cambio de proyecto indicado y considerando que el precio unitario por el nuevo trabajo a realizar tiene un valor unitario de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000), siendo un total de dos millones cuatrocientos mil ($ 2.400.000) por la instalación a la red cloacal de los 15 servicios adicionales a ejecutarse..-

Que, a fs. 256 y fs. 257 la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, Diaz, Noelia solicita la modificación de los ítems 4.1 y del ítem 5, además de la solicitud de 15 conexiones cortas adicionales dejando constancia que la empresa contratista Talleres B.J Irrazabal S.A da conformidad al cambio presentado por la comitente. Para la solicitud de 15 conexiones cortas se considera un valor de pesos ciento sesenta mil ($160.000,00) cada una, arrojando un monto total de pesos dos millones cuatrocientos mil ($2.400.000,00) como Adicional de Obra.

Que, a fs. 258 a 263 se adjunta mediante IF-2024-00091390-MUNIVLLRN-SOSP la Modificación de la Memoria Técnica para la Licitación Privada Nro. 01/2024 confeccionada por el Asesor Técnico Ing. Juan Gallinger. Que, a fs. 264 la Secretaría de Asuntos Legales dictamina que no encuentra objeción para realizar los cambios y la ampliación de obra solicitada.

Que, a fs. 265 la secretaría de Economía y Finanzas Leonel Balducci informa que mencionada ampliación no altera el normal desenvolvimiento financiero del ejercicio en curso y la misma encuadra en el artículo 146 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES DECRETA

ARTÍCULO 1º: APROBAR La Modificación Técnica solicitada mediante IF-2024-00091390-MUNIVLLRNSOSP y AMPLIAR el monto en pesos dos millones cuatrocientos mil ($2.400.000,00) para la obra “Licitación Privada Nº 01/2024- Modificación y Ampliación en la Red Cloacal – Hilario Ascasubi”.

ARTÍCULO 2º: Impútese el presente gasto a la jurisdicción 1110105000 – Imputación presupuestaria 4.2.2.0 – 52.03.00 – F.F 132 – 17.5.1.78 (Subsidio Desagües Pluviales). ARTICULO 3º: Cúmplase. Dese al Registro Oficial. Tome nota Contaduría. Notifíquese. Cumplido. Archívese.-