Decreto Nº309

Decreto Nº 309

General Viamonte, 16/04/2024

Visto

                      La Licitación Pública 15/2022, Obra “REFACCIÓN GENERAL EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES-CARMEN SIMÓN COLIQUEO- SECTOR 3”; y

Considerando

               Que, por Decreto N° 553/2022 de fecha 18/11/22, se adjudica la Obra “REFACCIÓN GENERAL EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES-CARMEN SIMÓN COLIQUEO- SECTOR 3”; al contratista MARCELO ALEJANDRO CERDA, por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($42.969.024,30). -                                

                 Que, en fecha 05/12/22, se suscribió el contrato de obra n° 271/2022 que estableció las pautas contractuales entre la Municipalidad de General Viamonte y la contratista, acompañando esta última como garantía de ejecución de contrato una Póliza de Seguro de Caución de la empresa La Segunda Seguros Generales n° 40.022.621 por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($2.148.451,22). Asimismo, de conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación, el adjudicatario acompañó a la firma del contrato una Póliza de Seguro de Caución de la empresa La Segunda Seguros Generales n° 40.022.623 en concepto de sustitución de fondo de reparo por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($2.148.451,22).-

                Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, el contratista presenta una nota solicitando el pago parcial del anticipo financiero de un 10% del total de la obra, acompañando como garantía del mismo, una Póliza de  Seguro de Caución de la empresa La Segunda Seguros Generales n° 40.022.622 por la suma de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.593.804,86). Que, mediante Decreto n° 586/2022 de fecha 06/12/22 se otorga el anticipo peticionado, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($4.296.902,43), lo que representa un 10% del monto total del contrato.

                 Que, en fecha 22/12/22 se suscribe acta de inicio.

              Que, el 2/01/23, el contratista solicita el pago del 10% restante como anticipo financiero, que se instrumenta mediante Decreto n° 001/23 de fecha 02/01/23, asegurado mediante la Póliza acompañada oportunamente, n° 40.022.622.-

              Que, en fecha 18/01/23 se abona el certificado de obra n° 1 ($1.880.106), en fecha 27/02/23 se abona el certificado de obra n° 2 ($3.398.795,94), en fecha 17/03/23 se abona el certificado de obra n° 3 ($3.055.509, 94), en fecha 26/04/23 se abona el certificado de obra n° 4 ($3.221.315,89), en fecha 29/05/23 se abona el certificado de obra n° 5 ($5.668.229,94) y en fecha 16/06/23 se abona el certificado de obra n° 6 ($1.663.701, 94). Que a todos ellos, se les retuvo un 20% de cada importe certificado en concepto de anticipo financiero percibido oportunamente (Decretos n° 586/22 y 001/23).

                Que, en fecha 10/07/23 el Arquitecto MARCELO ALEJANDRO CERDA, solicita a la Municipalidad una ampliación de plazo de sesenta (60) días corridos desde que venció el plazo de ejecución de la obra (20/06/23). Que, esta ampliación fue otorgada mediante Decreto n° 433/23 de fecha 12/07/23, venciendo el nuevo plazo de ejecución de obra el 19/08/23.-

                Que, en fecha 19/07/23 se abona el certificado de obra n° 7 ($790.909,94) y en fecha 22/08/23 se abona el certificado de obra n° 8 ($2.325.497, 94), a los que también se les retuvo un 20% de cada importe certificado en concepto de anticipo financiero percibido  oportunamente (Decretos n° 586/22 y 001/23).

                Que, en fecha 20/08/23 el contratista vuelve a solicitar una ampliación de plazo de obra por sesenta (60) días corridos, el que fue otorgado mediante Decreto n° 596/23 de fecha 11/09/23, venciendo dicha prorroga el 18/10/23.-

                Que, en fecha 26/09/23 se abona el certificado de pago n° 9 ($455.496, 97), con la correspondiente retención del 20% en concepto de anticipo financiero.

               Que, el día 10/10/23, desde la Inspección de Obra Municipal, se envía nota al adjudicatario  a los fines que se expida respecto a la demora en la ejecución de la obra y a que presente un nuevo plan de trabajo, siendo que los plazos se encontraban próximos a vencerse. Que, en fecha 11/10/23 la contratista manifiesta que la demora se debe a la falta de entrega de materiales relacionados a las instalaciones termodinámicas, razón por la que desde la Secretaría de Obras Públicas se autoriza una neutralización de la obra, hasta tanto se pueda garantizar el normal desarrollo de la misma.

               Que, en fecha 23/10/23 se abona el certificado de pago n° 10 ($428.356, 97), con la correspondiente retención del 20% en concepto de anticipo financiero (Decretos n° 586/22 y 001/23).-

               Que, con los 10 certificados de pago, el monto total de la obra ejecutada ascendió a la suma de Pesos Veintidós Millones Ochocientos Ochenta y Siete Novecientos Veintiuno con cincuenta centavos ($22.887.921, 50), lo que se traduce en un 66, 58% de avance.

                Que, el 26/12/23 se reinicia la obra y el 28/12/23 se intima al contratista a presentar nuevo plan de trabajo en un plazo no mayor a cinco (5) días. Que, el contratista manifiesta (10/01/24) la imposibilidad económica de continuar y solicita un aumento del 15% del monto del contrato para poder afrontar las tareas restantes. Que, el Municipio responde dicha solicitud (15/01/24) negando la petición en virtud de no contar con los fondos requeridos y no encontrarse el replanteo económico previsto en el Pliego de Bases y Condiciones licitatorio, por lo que se lo intima a presentar un nuevo plan de trabajo, a ampliar el plazo de obra y reanudar las tareas faltantes.

                  Que, en fecha 11/03/24 el Arquitecto Marcelo Alejandro Cerda manifiesta la voluntad de rescindir el contrato de obra n° 271/22, a raíz de no poder llevar a cabo económicamente las tareas que se adeudan.

                  Que, mediante informe de la Secretaría de Obras Públicas se solicita la rescisión de contrato por exclusiva culpa del adjudicatario, comunicando que el porcentaje que resta ejecutar de la obra es del 26,73%, y que a su vez, respecto al Anticipo Financiero, del total abonado ($8.593.804,86, Decretos n° 586/22 y 001/23) se le retuvo el 20% en cada certificación, ascendiendo el valor a la suma de Pesos Cinco Millones Setecientos Veintiún Mil Novecientos Ochenta con Treinta y Siete Centavos ($5.721.980, 37), restando en consecuencia devolver a esta Comuna la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro Mil con Cuarenta y Nueve Centavos ($2.871.824, 49).

               Que, en consecuencia, el adjudicatario Arquitecto Marcelo Cerda, adeuda a Municipalidad de General Viamonte la suma correspondiente  al faltante de ejecución de la obra ($11.487.297, 94) y lo percibido en concepto en demasía de anticipo financiero ($2.871.824, 49).

                   Por ello,                                                               

El Intendente Municipal;

D  E  C  R  E  T  A:

Artículo 1°.- Rescindir el Contrato de Obra n° 271/22 suscripto en fecha 05/12/2022 entre la Municipalidad de General Viamonte y el Sr. MARCELO ALEJANDRO CERDA, en el marco de la Licitación Pública 15/2022, Obra “REFACCIÓN GENERAL EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES-CARMEN SIMÓN COLIQUEO- SECTOR 3”, de conformidad con el Artículo 60 inciso c) de la Ley de Obras Públicas n° 6021.-

Artículo 2°.- Intimar al Sr. MARCELO ALEJANDRO CERDA, CUIT 20-25623689-4, con domicilio en calle Tapera de Díaz n° 892 de la ciudad de Los Toldos, contratista de la Licitación Pública 15/2022, Obra “REFACCIÓN GENERAL EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES-CARMEN SIMÓN COLIQUEO- SECTOR 3”, al pago de la suma de Pesos Cuatro Millones Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos Dos con Cuarenta y Cuatro centavos ($4.296.902, 44), valor correspondiente a las Pólizas de ejecución de contrato del Seguro de Caución de La Segunda Seguros Generales n° 40.022.621 y la de Seguro de Caución de La Segunda Seguros Generales n° 40.022.623 de fondo de reparo, en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de ejecutar las mismas, de conformidad con el Artículo 62 inciso d) de la Ley de Obras Públicas n° 6021 (…d) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ley, el contratista incurso en fraude o grave negligencia perderá los depósitos de garantía…’’).-

Artículo 3°.- Intimar al Sr. MARCELO ALEJANDRO CERDA, CUIT 20-25623689-4, con domicilio en calle Tapera de Díaz n° 892 de la ciudad de Los Toldos, contratista de la Licitación Pública 15/2022, Obra “REFACCIÓN GENERAL EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES-CARMEN SIMÓN COLIQUEO- SECTOR 3”, al pago de la suma de Pesos Dos Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Ochocientos Veinticuatro Mil con Cuarenta y Nueve Centavos ($2.871.824, 49) en concepto del monto percibido en concepto de anticipo financiero y no restituido a la Comuna a través de las certificaciones, en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de ejecutar la Póliza de anticipo financiero del Seguro de Caución de la empresa La Segunda Seguros Generales n° 40.022.622, por los motivos invocados en el exordio.-

Artículo 4°.- Hacer saber al contratista que queda suspendido del Registro de Licitadores por el término de un año.-

Artículo 5°.- Comuníquese, tome razón quienes corresponda, dese al Registro Oficial Municipal de Decretos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.