Decreto Nº1228/23

Decreto Nº 1228/23

Campana, 14/12/2023

Expediente Municipal 4016-26729-2022 "Construcción Red Cloacal Barrio La Argentina"

Visto

El Decreto Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades) (t.v.); la Ley de Obras Públicas N° 6021 de la Provincia de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario N° 5488/59 y sus modificatorias; la Ordenanza N° 6613 promulgada por el Decreto N° 537/2017; la Resolución Conjunta Nº 008/2018 (t.v.) de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización; los Decretos Nº 184/2022 (t.v.) y Nº 687/2022; el Expediente Nº 4016-26729/2022 Alcance 2; y

Considerando

Que mediante Expediente Municipal N° 4016-26729-2022 tramita la ejecución de la obra “Construcción Red Cloacal en Barrio La Argentina”, de la ciudad de Campana, Partido del mismo nombre.

Que a fs. 2/4 obra copia del DECTO-2023-62-E-MUNICAM-INT de fecha 26 de enero de 2023, mediante el cual se adjudicó la ejecución de la obra “Construcción Red Cloacal en Barrio La Argentina” a la empresa LOGISTICA CONCRET S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70826709-7, por la suma de PESOS CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 59/100 ($ 108.811.693,59.-).

Que a fs. 09/10 luce copia del Contrato suscripto entre la Municipalidad de Campana y la empresa LOGISTICA CONCRET S.R.L.

Que  a fs. 11 obra copia del  Acta de Inicio de  los Trabajos con fecha 03 de febrero de 2023.

Que a fs. 12,14,16,18,20 y 22 obran Notas de Pedido N°2,3,4,5,6,7, mediante las cuales se solicita a la Municipalidad ampliar el plazo de obra como consecuencia de las lluvias.

Que a fs. 13,15,17,19,21,23,24,25 y 26 obran respectivamente Ordenes de Servicio N° 6,7,8,9,10,11,12,13 y 14, mediante las cuales se otorgan 81 (ochenta y uno) días de ampliación de obra.

Que, a fs. 28 se eleva por Nota de Pedido el Presupuesto solicitado.

Que a fs. 29 consta que la inspección aprueba el presupuesto elevado por Nota de Pedido N° 08 y se otorgan 45 (cuarenta y cinco) días de ampliación de plazo de obra.

Que a fs. 30/31 luce Memoria Descriptiva de presupuesto por tareas adicionales, emitido por la Dirección General de Obras de Ingeniería.

Que a fs. 37 la Dirección de Presupuesto informa la imputación presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión.

Que a fs. 38 la Contaduría Municipal toma conocimiento, sin objeciones contables que formular.

Que lucen Solicitud de Pedido N° 5434 y Solicitud de Gastos N° 1-5615, ambas emitidas por la suma de Pesos Dieciocho Millones Setecientos Ochenta Mil Novecientos Noventa y Dos con 45/100 ($ 18.780.992,45.-).

Que la Secretaría de Economía y Hacienda toma conocimiento, sin objeciones económicas ni financieras que formular al respecto.

Que a fs. 50 la Jefatura de Gabinete toma conocimiento, otorgando prosecución a las actuaciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Administrativos, Legislativos y Empleo Público interviene y obra dictamen.

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario el dictado del acto administrativo que convalide los adicionales mencionados en el presente.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones otorgadas por  el artículo 108° El Decreto  Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de  las Municipalidades)  (t.v.), la Ley de Obras Públicas N° 6021 de la Provincia de Buenos Aires su Decreto Reglamentario N° 5488/59 y sus Decretos Modificatorios, la Ordenanza N° 6613 promulgada por el Decreto N° 537/2017, Resolución Conjunta N° 008/2018 de la Secretaría Técnica, Administrativa y Legal y la Secretaría de Modernización (t.v.).

Que la refrenda del presente acto administrativo se debe realizar en virtud de lo establecido en los Decretos Nº 184/2022 (t.v.) y Nº 687/2022.

Por ello,

 EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE CAMPANA, DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Convalídense en todas sus partes las Ordenes de Servicio N° 6,7,8,9,10,11,12,13 y 14 mediante las cuales se otorga una ampliación del plazo de obra de 126 (ciento veintiséis) días correspondientes a la obra “Construcción Red Cloacal en Barrio La Argentina”, de acuerdo con lo actuado en el Expediente Municipal N° 4016-26729-2022 Alcance 2.-

ARTÍCULO 2°- Apruébase  el Adicional N° 1 de  la obra “Construcción Red Cloacal en Barrio La Argentina” según Orden de Servicio N° 16, correspondiente a la empresa LOGISTICA CONCRET S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70826709-7, por la suma de Pesos Dieciocho  Millones Setecientos Ochenta Mil  Novecientos Noventa y Dos con 45/100 ($ 18.780.992,45.-).-

ARTÍCULO 3°. -  Establécese que los fondos necesarios para el pago de lo dispuesto en el artículo 1º, se tomarán de la Jurisdicción 1110106000 “Secretaría de Planeamiento y Obras Publicas”, Categoría Programática 19.97.00 “Construcción Red Cloacal en Barrio La Argentina”, Fuente de Financiamiento 110 “Tesoro Municipal”, Partida Presupuestaria  4.2.2.0 “Construcción  en Bienes de  Dominio Público”,  del Presupuesto General de Gastos para el año 2023.-

ARTÍCULO 4º.- Refréndase el presente Decreto por la Señora Secretaria Técnica, Administrativa y Legal Interina; el Señor Secretario de Economía y Hacienda; el Señor Secretario de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana Interino; y el Señor Jefe de Gabinete.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; comuníquese; notifíquese y archívese. -