Decreto Nº3571/23

Decreto Nº 3571/23

San Andrés de Giles, 29/12/2023

Visto

El Expediente 4101-14930/22, por el que tramita la Licitación Pública Nº 18/22, correspondiente a la obra “Pavimentación con Hormigón Red Vial Principal (Etapa I)”;  y

 

Considerando

Que la misma fue adjudicada, mediante Decreto Nº 639 de fecha 15 de febrero de 2023, al oferente “Usimix SRL” (CUIT 30-65282193-2),;

Que en virtud de ello se suscribió con la empresa adjudicataria, el respectivo Contrato de Locación de Obra con fecha 28 de febrero de 2023;

Que, consecuentemente, se formalizó el Acta de Inicio de Obra, con fecha 20 de marzo de 2023;

Que, no obstante ello, la obra convenida no pudo impulsarse en los términos previstos dadas las contingencias económicas acaecidas en nuestro país, debidas a los altos índices de inflación que generaron -en diversas oportunidades- el desabastecimiento de distintos materiales de construcción, requeridos para el normal progreso de las labores;

Que, por lo tanto, la imposibilidad de cumplir con el término contractualmente contemplado no resulta imputable al Contratista, ni es allanable mediante sus gestiones;

Que la empresa adjudicataria remitió al Departamento Ejecutivo, con fecha 27 de diciembre de 2023, una nota solicitando formalmente una ampliación del Plazo de Ejecución de la Obra de noventa (90) días, por los motivos expuestos precedentemente;

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, mediante el pertinente Dictamen, se expidió favorablemente con respecto al requerimiento de la empresa adjudicataria;

Que ello exige prorrogar el plazo de ejecución inicialmente previsto, a los fines de posibilitar la concreción de la obra contratada;

Por ello, en uso de atribuciones que le son propias y en virtud de lo dispuesto por el Artículo 36º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y Condiciones de la Pública Nº 18/22, el Intendente Municipal sanciona el siguiente

D E C R E T O

 

Artículo 1: Ampliar el Plazo de Ejecución de la Obra “Pavimentación con Hormigón Red Vial Principal (Etapa I)” por noventa (90) días corridos, hasta el 14 de abril de 2024 por los motivos expuestos en los fundamentos del presente acto administrativo.----------------

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese en el Libro de Decretos y oportunamente archívese.---------------------------------------------------------------------------