Decreto Nº2970/2023

Decreto Nº 2970/2023

Saladillo, 19/10/2023

Visto

el Decreto N° 3162/2022 por medio del cual se adjudica la Licitación Pública N° 20/2022 para la contratación de mano de obra y materiales para llevar a cabo la construcción de cordón cuneta en Barrio Falucho – Primera Etapa, y en Barrio CURS –calle Dr. Posadas-, de la ciudad de Saladillo, a la firma Andina Consultora y Constructora S.A.S., por la suma de pesos sesenta y tres millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($ 63.667.899,44), por ser conveniente a los intereses municipales; y

Considerando

que el día 25 de noviembre de 2022, se suscribió el contrato de obra correspondiente, entre la Municipalidad y la empresa adjudicataria, el cual en su artículo sexto establece un plazo de ejecución de seis meses contados a partir de la firma del acta de inicio de obra;

 

QUE, con fecha 17 de octubre de 2023, la empresa Andina CyC S.A.S., solicita ampliar del plazo de la obra descripta, con fundamento en los inconvenientes sufridos por las demoras en la entrega de materiales, la superposición de tareas con los trabajos realizados por el área de Obras Sanitarias de la Municipalidad, y la demora en la modificación de la ubicación del tendido telefónico;

 

QUE el Secretario de Obras y Servicios Públicos, en fecha 18 de octubre de 2023 considera viable la solicitud de prórroga del plazo fijado, y establece como nueva fecha de finalización el día 28 de diciembre de 2023;

 

QUE, consta dictamen del Director de Asuntos Legales, Dr. Marcelo Dellatorre, aludiendo que podría hacerse lugar a lo peticionado por la empresa contratista;

 

QUE, por lo expuesto, deviene necesario el dictado de un acto administrativo que amplíe el plazo convenido con la firma Andina Consultora y Constructora S.A.S., y establezca como nuevo plazo de entrega de la obra, el día 28 de diciembre de 2023;

Por todo ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE SALADILLO en uso de sus facultades

 

D E C R E T A

ARTICULO 1: Ampliar el plazo de obra oportunamente convenido en el marco de la Licitación Pública N° 20/2022 para la contratación de mano de obra y materiales para llevar a cabo la construcción de cordón cuneta en Barrio Falucho – Primera Etapa, y en Barrio CURS –calle Dr. Posadas-, de la ciudad de Saladillo, estableciendo como nuevo plazo de entrega el día 28 de diciembre de 2023, con fundamento en los inconvenientes sufridos por las demoras en la entrega de materiales, la superposición de tareas con los trabajos realizados por el área de Obras Sanitarias de la Municipalidad, y la demora en la modificación de la ubicación del tendido telefónico, lo cual retraso su trabajo.

 

ARTICULO 2: Notificar a la firma Andina Consultora y Constructora S.A.S., lo dispuesto en el presente Decreto.

 

ARTICULO 3: Comunicar, a fin de que tomen razón las correspondientes oficinas, y cumplido, dar al Registro Oficial de Decretos.

 

DECRETO 2970/2023