Decreto Nº84

Decreto Nº 84

San Vicente, 11/01/2024

Visto

El Expte. Nº 4108-I-75715-2022-00, por medio del cual se tramita la Licitación Pública Nº 41/2022, por la obra a construir: “Escuela Secundaria Nº 10 – San Vicente”, y;

Considerando

Que el día 27 de marzo de 2023 se suscribió el contrato de obra pública entre la Firma Crearq Construcciones S.R.L. y la Municipalidad;

Que el día 3 de abril de 2023 se celebró el acta de inicio de obra;

Que la firma Crearq Construcciones S.R.L., firma adjudicataria de la obra con fecha 1 de diciembre de 2023 solicita la neutralización de la misma, con todos sus efectos debido al incumplimiento en los pagos de los certificados Nº 7 y 8, y redeterminaciones de precios Nº 4, 5, 6 y 7. Lo que constituye una mora en el pago que imposibilita continuar con los trabajos necesarios en tiempo y forma establecidos;

Que la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, en su carácter de Coordinador General de UEL, corrobora la situación de mora manifestada, desligando la Municipio de cualquier responsabilidad sobre la misma, atendiendo a que como se manifestara en contrato de obra, la realización y pago de la obra se enmarca en el Convenio Tripartito suscripto entre la Municipalidad y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Educación de la Nación, por el cual el ministerio de Educación acordó transferir el monto destinado a la ejecución de la misma;

Que se acompaña Acta de Neutralización de obra con fecha 4 de diciembre de 2023;

 

Por ello,

El Señor Intendente Municipal  en uso de sus atribuciones

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º:        Apruébase la neutralización de la obra a construir: “Escuela Secundaria Nº 10 – San Vicente”, objeto de la Licitación Pública Nº 41/2022, desde el 4 de diciembre de 2023 y hasta tanto se regularice el esquema de desembolsos por parte del organismo financiante o surjan nuevas directivas que permitan retomar los plazos, derechos y obligaciones contractuales.

ARTÍCULO 2º:        El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Planificación y Gestión Institucional.

ARTÍCULO 3º:        Regístrese, comuníquese, archívese.